2025-11-04 · 16:00Consfinţeşte tranzacţia părţilor
1. În temeiul art. 438 – 441 C.pr.civ., ia act de tranzacţia intervenită între părţi, tranzacţie ce va alcătui dispozitivul prezentei hotărâri:
TRANZAC?IE
Încheiată între:
COMPANIA NA?IONALĂ DE INVESTI?II – C.N.I. S.A., prin Director General Manuela Irina Pătră?coiu ?i Director Economic Daniela Ileana Orodel, denumită în continuare „Creditorul” ?i
ALIN TRANS CONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin administrator Cătălin Romeo Bălan, denumită în continuare „Debitorul”,
denumite în mod colectiv „Păr?ile”.
În temeiul dispozi?iilor art.2267 ?i urm. din Noul Cod Civil, Păr?ile au convenit încheierea următoarei Tranzac?ii.
Având în vedere că:
- Prin cererea de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025 aflat pe rolul Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia a II-a Contencios Administrativ ?i Fiscal, astfel cum a fost modificată prin Cererea modificatoare depusă la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data de 20.05.2025, Compania Na?ională de Investi?ii C.N.I. S.A. în calitate de reclamant, a solicitat:
1. obligarea pârâtelor Alin Trans Construct S.R.L., Adrion-Bucovina S.R.L. ?i Proteus S.R.L., în solidar, la plata sumei de 293.207,08 lei reprezentând penalită?i de întârziere în finalizarea lucrărilor de execu?ie, aferente unei perioade de 432 zile de întârziere cuprinsă între data de 03.01.2024 (ziua imediat următoare termenului contractual de finalizare a lucrărilor de execu?ie) ?i data de 10.03.2025 (data până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere);
2. obligarea pârâtelor, în solidar, la plata în continuare a sumelor reprezentând penalită?i de întârziere, de la data de 11.03.2025 (ziua următoare datei până la care au fost calculate penalită?ile de întârziere solicitate la capătul 1 de cerere) ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii ce formează obiectul Contractului nr.121/02.05.2019.
- Debitorul înregistrează ?i recunoa?te în mod expres la data prezentei o datorie fa?ă de Creditor, în cuantum de 293.207,08 lei, denumită în continuare “datoria” sau “debitul”, reprezentând penalită?i de întârziere decurgând din Contractul de proiectare ?i execu?ie de lucrări nr.121/02.05.2019 privind realizarea obiectivului de investi?ii: Pachet 167 – Lot 1 – ”Construire centru cultural – proiect tip V1, Sat Sucevi?a, Localitatea Sucevi?a, Jude?ul Suceava”, notificate prin adresa nr.14267/20.03.2025 (prin care s-a revenit la notificarea ini?ială nr.55457/18.10.2024), datorie pe care o recunoa?te expres prin adresa nr.042/28.04.2025 înregistrată la sediul C.N.I. S.A. cu nr.21295/28.04.2025 ?i î?i manifestă inten?ia de a o stinge integral ?i necondi?ionat pe cale amiabilă, în condi?iile agreate prin prezenta;
- Lucrările la obiectivul de investi?ie Pachet 167 – Lot 1 – ”Construire centru cultural – proiect tip V1, Sat Sucevi?a, Localitatea Sucevi?a, Jude?ul Suceava”, nu sunt finalizate la data încheierii prezentei Tranzac?ii;
- Păr?ile sunt interesate să stingă diferendul generat de neachitarea debitului restant, ?i să reglementeze modalitatea de achitare a debitelor viitoare, reprezentate de penalită?ile de întârziere ce decurg din Contractul nr.121/02.05.2019 ce vor rezulta începând cu data de 11.03.2025 ?i până la finalizarea lucrărilor contractate pentru obiectivul de investi?ii men?ionat anterior, în mod amiabil ?i să evite astfel orice alte proceduri judiciare făcute în vederea recuperării debitului datorat ?i a debitului care va fi datorat în viitor, conform cererii de chemare în judecată.
Păr?ie au convenit să încheie prezenta Tranzac?ie, în următoarele condi?ii ?i termene:
I. OBIECTUL TRANZAC?IEI
1. Cu privire la debitul scadent la data încheierii prezentei tranzac?ii (capătul 1 al cererii de chemare în judecată ce formează obiectul dosarului nr.5065/3/2025)
1.1. Prin semnarea Tranzac?iei, Păr?ile sunt de acord ?i convin că Debitul – scadent la data încheierii prezentei Tranzac?ii, reprezentând penalită?i de întârziere ce decurg din Contractul nr.121/02.0
Document: _Hotarare 8660/2025 · 2025-11-04
2025-05-21 · 14:00Repus pe rol
Repune cauza pe rol.
Acorda termen de judecata la data de 06.08.2025, pentru când se citează părţile cu mentiunea de a se prezenta in vederea discutării contractului de tranzactie depus la dosar.
Pronunţată azi 20.05.2025, în condiţiile dispozi?iilor art.396 alin.(2) C.proc.civ., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2025-05-21
2025-05-20 · 16:00Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 21.05.2025.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.05.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-05-20