Cifra de afaceri a scăzut-60,1%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 2,2 mil. lei, față de 5,6 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025CONSIG SA
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
CONSIG SA are sediul în Municipiul Giurgiu. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a coborât-106,7%
Marja netă calculată este -106,7% în 2025, față de 0,9% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Datoriile au crescut+11,3%
Datoriile raportate sunt 3,9 mil. lei în 2025, față de 3,5 mil. lei în 2024. Schimbarea singură nu stabilește riscul.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
24/ 100
Atenție moderată0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 20252,2 mil. lei-60,1% față de anul anterior
Rezultat net 2025-2,4 mil. leiTrecere pe pierdere
Angajați 202523-43,9% față de anul anterior
Capitaluri proprii 2025402,7 K lei-86% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 7% · n=1.633Cifra de afaceri: -60,1% față de anul anterior.Marjă netă -106,7% · -107,6 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
20242,9 mil. lei
2025402,7 K lei
Datorii raportate
20243,5 mil. lei
20253,9 mil. lei
Disponibilități bănești
2024306,7 K lei
2025629,2 K lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: 104,8 K lei, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8,8 mil. lei | 5,6 mil. lei | 2,2 mil. lei | -60,1% față de anul anterior |
| Rezultat net | 450,5 K lei | 51,3 K lei | -2,4 mil. lei | Trecere pe pierdere |
| Capitaluri proprii | 3,3 mil. lei | 2,9 mil. lei | 402,7 K lei | -86% față de anul anterior |
| Datorii | 2,6 mil. lei | 3,5 mil. lei | 3,9 mil. lei | +11,3% față de anul anterior |
| Creanțe | 3,9 mil. lei | 4,4 mil. lei | 2,3 mil. lei | -49,2% față de anul anterior |
| Angajați | 37 | 41 | 23 | -43,9% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă-106,7%0,9%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 7% (n=1.633) · 2024: 6,8% (n=3.825)
Rezultat / active (A+B)-56,7%0,8%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 6,5% (n=1.568) · 2024: 5,6% (n=3.807)
Rezultat / capitaluri proprii-591,3%1,8%
Rezultat net / capitaluri proprii pozitive la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 29,8% (n=1.554) · 2024: 23,5% (n=3.672)
Vânzări per angajat97.006 lei136.357 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 430.694 lei (n=1.522) · 2024: 334.407 lei (n=3.564)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)9,6%47,1%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 33,2% (n=1.569) · 2024: 35,2% (n=3.809)
Datorii / active (A+B)94,1%57,9%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 62,3% (n=1.569) · 2024: 62% (n=3.809)
Ponderea activelor imobilizate29%20,6%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 26,6% (n=1.569) · 2024: 24,8% (n=3.809)
Active circulante / datorii totale0,75×1,37×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,12× (n=1.802) · 2024: 1,09× (n=4.521)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări363,9 zile285,9 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 94 zile (n=1.587) · 2024: 98,8 zile (n=3.690)
Stocuri în zile de vânzări15,1 zile7 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 33,2 zile (n=1.370) · 2024: 34,6 zile (n=3.075)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 2.231.140
- Rezultat net
- -2.381.185
- Angajați
- 23
- Datorii
- 3.947.693
- Active imobilizate
- 1.218.726
- Active circulante
- 2.978.087
- Capitaluri proprii
- 402.682
- Venituri totale
- 3.040.550
- Cheltuieli totale
- 5.421.735
- Stocuri
- 93.584
- Creanțe
- 2.255.267
- Casă și conturi la bănci
- 629.236
- Cheltuieli în avans
- 311.415
- Venituri în avans
- 53.087
- Provizioane
- 104.766
- Capital subscris vărsat
- 1.975.734
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 5.590.654
- Rezultat net
- 51.262
- Angajați
- 41
- Datorii
- 3.545.545
- Active imobilizate
- 1.263.128
- Active circulante
- 4.856.050
- Capitaluri proprii
- 2.880.060
- Venituri totale
- 6.684.099
- Cheltuieli totale
- 6.608.078
- Stocuri
- 109.148
- Creanțe
- 4.440.211
- Casă și conturi la bănci
- 306.691
- Cheltuieli în avans
- 378.779
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- 72.352
- Capital subscris vărsat
- 1.975.734
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 8.765.328
- Rezultat net
- 450.498
- Angajați
- 37
- Datorii
- 2.646.429
- Active imobilizate
- 1.095.477
- Active circulante
- 5.111.415
- Capitaluri proprii
- 3.279.296
- Venituri totale
- 9.619.780
- Cheltuieli totale
- 9.080.995
- Stocuri
- 157.715
- Creanțe
- 3.919.583
- Casă și conturi la bănci
- 1.034.117
- Cheltuieli în avans
- 328.818
- Venituri în avans
- 205.042
- Provizioane
- 404.943
- Capital subscris vărsat
- 1.975.734
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 12.511.780
- Rezultat net
- 254.688
- Angajați
- 35
- Datorii
- 3.409.279
- Active imobilizate
- 778.507
- Active circulante
- 5.974.790
- Capitaluri proprii
- 3.049.764
- Venituri totale
- 12.909.606
- Cheltuieli totale
- 12.565.481
- Stocuri
- 284.055
- Creanțe
- 3.981.447
- Casă și conturi la bănci
- 1.709.288
- Cheltuieli în avans
- 336.737
- Venituri în avans
- 106.522
- Provizioane
- 524.469
- Capital subscris vărsat
- 1.975.734
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 7.815.492
- Rezultat net
- 522.902
- Angajați
- 34
- Datorii
- 1.855.717
- Active imobilizate
- 1.045.316
- Active circulante
- 4.636.970
- Capitaluri proprii
- 3.294.312
- Venituri totale
- 8.508.458
- Cheltuieli totale
- 7.877.769
- Stocuri
- 126.949
- Creanțe
- 2.378.402
- Casă și conturi la bănci
- 2.131.619
- Cheltuieli în avans
- 114.951
- Venituri în avans
- 207.849
- Provizioane
- 439.359
- Capital subscris vărsat
- 1.975.734
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 6.218.736
- Rezultat net
- -3.142.353
- Angajați
- 70
- Datorii
- 1.393.191
- Active imobilizate
- 1.246.441
- Active circulante
- 3.407.387
- Capitaluri proprii
- 2.832.110
- Venituri totale
- 8.526.042
- Cheltuieli totale
- 11.668.395
- Stocuri
- 251.754
- Creanțe
- 1.288.360
- Casă și conturi la bănci
- 1.867.273
- Cheltuieli în avans
- 100.592
- Venituri în avans
- 53.141
- Provizioane
- 475.978
- Capital subscris vărsat
- 1.975.734
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
24/ 100Atenție moderată
2semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Scădere de 60% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-02
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 2 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
2026-02-12Cea mai recentă înregistrare de achiziție din profilAchiziții
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Scădere de 60% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1992-11-29 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF 2024-07-01 · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
14 dosare cu nume identic · 2021-10-01–2026-10-02 · verificat 2026-10-02.
evacuare · Fond
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
2 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-12 · 12:30
Soluție indisponibilă
2026-09-29 · 11:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 12.10.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.09.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-09-29
Cerere în anulare (OUG 119/2007) ref. dos. 12169/236/2025 · Fond
1 termen · ultima soluție: indisponibilă
2026-11-18 · 11:00
Soluție indisponibilă
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
2 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-15 · 09:00
Soluție indisponibilă
2026-06-25 · 12:30
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la data de 15.10.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-06-25
Cerere în anulare (OUG 119/2007) ref la dos 11048/236/2025 · Fond
3 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-21 · 10:00
Soluție indisponibilă
2026-06-03 · 11:00
Amână cauza
Pentru a da posibilitatea petentei să depună dovada achitării taxei judiciare de timbru în original, amână judecarea cauzei la data de 21.10.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-06-03
2026-03-11 · 09:00
Încheiere
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de petenta Consig S.A.. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 11.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2026-03-11
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
3 termene · ultima soluție: Admite cererea
2026-03-02 · 12:30
Admite cererea
Admite cererea privind emiterea ordonan?ei de plată formulată de creditorul ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO GIURGIU S.A., în contradictoriu cu debitoarea CONSIG S.A. Ordonă debitoarei să plătească creditorului suma de 55.100 lei, reprezentând debit restant. Ordonă debitoarei să plătească creditorului penalită?i de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere, calculate conform contractului de la data de 13.01.2025 şi până la achitarea efectivă a debitului. Obligă debitoarea să plătească creditorului suma de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Stabileşte termen de plată de 15 zile de la data comunicării ordonanţei. Cu drept de cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Giurgiu. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 02.03.2026.
Document: _Hotarare 1098/2026 · 2026-03-02
2026-02-16 · 12:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.03.2026. Stabileşte că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată astăzi, 16.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-16
2026-02-04 · 12:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.02.2026. Stabileşte că pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată astăzi, 04.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-02-04
Cerere în anulare (OUG 119/2007) ref la dos 11049/236/2025 · Fond
3 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2026-02-23 · 09:00
Respinge cererea
Respinge ca neîntemeiată cererea în anulare formulată de petenta-debitoare Consig SA, în contradictoriu cu intimata-creditoare Tehnoutil Expert Rom SRL. Definitivă. Pronun?ată azi, 23.02.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
Document: _Hotarare 905/2026 · 2026-02-23
2026-02-19 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronun?area în cauză la data de 23.02.2026 Pronun?ată astăzi, 19.02.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-19
2026-02-10 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronun?area în cauză la data de 19.02.2026 Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 10.02.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-02-10
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
6 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-11-10 · 09:00
Soluție indisponibilă
2026-06-09 · 09:00
Amână cauza
Amână cauza şi stabileşte termen la data de 10.11.2026, pentru a se face dovada încheierii litigiului pe cale amiabilă.
Document: incheieredesedinta · 2026-06-09
2026-05-12 · 09:00
Termen preschimbat
eroare
2026-03-17 · 09:00
Amână cauza
Amână cauza şi stabileşte termen la data de 09.06.2026, pentru a da posibilitatea reclamantului de a lua cunoştinţă de conţinutul excepţiei invocate de către pârât, precum şi pentru ca părţile să poată reglementa litigiul pe cale amiabilă.
Document: incheieredesedinta · 2026-03-17
2026-02-17 · 09:00
Amână cauza
Amână cauza şi stabileşte termen la data de 12.05.2026, pentru a da posibilitatea părţilor de a reglementa litigiul pe cale amiabilă.
Document: incheieredesedinta · 2026-02-17
2025-10-29 · 11:00
Declină soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompetenţei func?ionale a completului specializat în materie civilă CFG3, din cadrul Sec?iei civile a Tribunalului Giurgiu, invocată din oficiu. Trimite dosarul spre a fi repartizat între completurile specializate la nivelul Tribunalului Giurgiu pentru judecarea cauzelor de contencios administrativ ?i fiscal. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 29.10.2025.
Document: incheieredesedinta · 2025-10-29
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
1 termen · ultima soluție: Conexează cauza
2025-12-15 · 12:30
Conexează cauza
Admite excepţia conexităţii, invocată din oficiu. Dispune conexarea prezentului dosar, având ca obiect ordonanţă de plată, la dosarul nr. 12169/236/2025 al Judecătoriei Giurgiu, având ca obiect ordonanţă de plată, aflat pe rolul completului CN62, completul de judecată mai întâi învestit. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei.
Document: _IncheiereFinalaDezinvestire · 2025-12-15
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
5 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2026-03-04 · 09:00
Respinge cererea
Respinge cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea KONTEX PROJECT S.RL., în contradictoriu cu debitoarea CONSIG S.A., în dosarul nr. 12169/236/2025, ca neîntemeiată. Respinge cererea conexă de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea KONTEX PROJECT S.RL., în contradictoriu cu debitoarea CONSIG S.A., în dosarul nr. 18373/236/2025, ca neîntemeiată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Giurgiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 04.03.2026.
Document: _Hotarare 1190/2026 · 2026-03-04
2026-02-17 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.02.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-17
2026-02-03 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.02.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-02-03
2025-11-25 · 09:00
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la data de 03.02.2026.
Document: incheieredesedinta · 2025-11-25
2025-10-28 · 10:00
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la data de 25.11.2025.
Document: incheieredesedinta · 2025-10-28
alte cereri majorare onorariu · Fond
3 termene · ultima soluție: Respins
2025-12-22 · 09:00
Respins
Respinge cererea având ca obiect majorare onorariu formulată de către petentul-lichidator judiciar HODOŞ BUSINESS RECOVERY SPRL, cu sediul profesional în Târgu-Mureş, str. Târgului, nr. 15, judeţul Mureş, având CUI 26197420, în cadrul procedurii de faliment deschisă faţă de debitoarea SC CONSIG S.A., cu sediul în Sighişoara, str. Târnavei, nr. 17, judeţul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/15/1995, având CUI 1224987. Cu drept de apel, care va fi depus la Tribunalul Specializat Mureş, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în conformitate cu prevederile art. 396 al. 2 Cod procedură civilă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în data de 22.12.2025.
Document: _Hotarare 324/2025 · 2025-12-22
2025-12-10 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10.12.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-12-10
2025-10-15 · 09:00
Amână cauza
În temeiul art. 3 din Hotărârea nr. 3 din data de 26 august 2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Mureş, coroborat cu Hotărârea nr. 4 din data de 09.09.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Mureş, dispune amânarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data de 10.12.2025, ora 09:00.
Document: incheieredesedinta · 2025-10-15
Căi de atac declarate: Apel · 2026-01-28
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
2 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2025-11-17 · 12:30
Admite in parte cererea
Admite în parte cererea de emitere a ordonanţei de plată, privind pe creditor TEHNOUTIL EXPERT ROM SRL şi pe debitoarea CONSIG SA. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 70.833,33 lei, cu titlu de împrumut. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei dobândă legală penalizatoare, calculată potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv art. 3 al. 2 indice 1 din O.G. nr. 13/2011, asupra fiecărei rate lunare în cuantum de 7083,33 lei, care vor începe să curgă pentru fiecare rată lunară de la datele de 20.01.2025, 20.02.2025, 20.03.2025, 22.04.2025, 20.05.2025, 20.06.2025, 21.07.2025, 20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025. Obligă debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Stabileşte termen de plată de 15 zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Respinge în rest cererea ca inadmisibilă. Executorie. Cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Giurgiu.
Document: _Hotarare 5283/2025 · 2025-11-17
2025-10-06 · 12:30
Amână cauza
Având în vedere că, potrivit Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Giurgiu nr. 4/26.08.2025 (în continuare, „Hotărâre”), dosarul nu intră în categoria cauzelor prevăzute la art. 3 din Hotărâre, dispun în consecinţă. Stabilesc termen de judecată la data de 17.11.2025, ora 12:30, cu citarea părţilor, în şedinţă publică.
Document: Rezolutie · 2025-10-06
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
4 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2025-11-26 · 12:30
Admite in parte cererea
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de creditorul Tehnoutil Expert Rom S.R.L., în contradictoriu cu debitorul Consig S.A. Ordonă debitorului să achite creditorului suma de 100.000 lei, reprezentând debit restant. Stabile?te un termen de plată de 30 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Obligă debitorul la plata către creditor a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxă de timbru. Executorie. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Giurgiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 26.11.2025.
Document: _Hotarare 5640/2025 · 2025-11-26
2025-11-11 · 15:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 26.11.2025. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.11.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-11-11
2025-09-30 · 14:30
Amână cauza
Avand in vedere ca, potrivit Hotararii Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Giurgiu nr.4/26.08.2025, prezentul dosar nu intra in categoria cauzelor prevazute la art.3 din Hotarare, dispus in consecinta. Stabilesc termen de judecata la data de 11.11.2025, cu citarea partilor, ora 15:00.
Document: Rezolutie · 2025-09-30
2025-09-02 · 14:30
Termen preschimbat
Avand in vedere ca, potrivit Hotararii Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Giurgiu nr.4/26.08.2025 (in continuare “ Hotarare”), in dosarul nr.11048/236/2025, avand ca obiect ordonanta de plata, nu intra in categoria cauzelor prevazute la art.3 din Hotarare, dispun in consecinta. Stabilesc termen de judecata la data de 30.09.2025, ora 14:30, cu citarea partilor.
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
2 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2025-11-12 · 12:30
Admite in parte cererea
Admite în parte cererea de emitere a ordonan?ei de plată. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 78.445,6 lei, cu titlu de pre? al lucrărilor, precum ?i penalită?i de întârziere în cuantum de 1% pe zi calculate asupra fiecărei rate lunare în cuantum de 7844,56 lei, care vor începe să curgă pentru fiecare rată lunară de la datele de 20.01.2025, 20.02.2025, 20.03.2025, 22.04.2025, 20.05.2025, 20.06.2025, 21.07.2025, 20.08.2025, 22.09.2025, 20.10.2025. Obligă debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 de lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge în rest cererea ca inadmisibilă. Executorie. Cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Giurgiu. Pronunţată la data de 12.11.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 5106/2025 · 2025-11-12
2025-10-28 · 12:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 12.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.10.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-10-28
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
10 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 1289447
- Număr de înregistrare
- J1991000071529
- Înmatriculare
- 13 martie 1991
- EUID
- ROONRC.J1991000071529
- Formă juridică
- SA
- Sediu social
- Str. LIBERTATII 9 Municipiul Giurgiu Giurgiu · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str. LIBERTATII 9 Giurgiu GIURGIU
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 29 noiembrie 1992
- Înregistrare fiscală
- 10 iunie 2025
- Telefon
- 0722151495 · Firme cu același număr
- Fax
- 0722343087
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- DINCĂ MARIA
- administrator
- LUNGU ELENA-ANGELICA
- administrator
- RONTEA ROMEO-GABRIEL
- director general unic
- LUNGU ELENA-ANGELICA
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- CONSIG SA
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- Înregistrare fiscală
- 29 noiembrie 1992
- Număr registrul comerțului
- J1991000071529
- Cod CAEN
- 4100
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACŢIUNI
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Giurgiu
Contact și adrese
- Telefon
- 0722151495 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. GIURGIU, MUN. GIURGIU, STR. LIBERTĂŢII, NR.9
- Strada sediului
- Str. Libertăţii
- Numărul sediului
- 9
- Localitatea sediului
- Mun. Giurgiu
- Județul sediului
- GIURGIU
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Libertăţii
- Numărul domiciliului fiscal
- 9
- Localitatea domiciliului fiscal
- Mun. Giurgiu
- Județul domiciliului fiscal
- GIURGIU
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 1 iulie 1993
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Explorează toate (10) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA4 din 10 înregistrări (40%) · Vezi relația
Agentia Nationala pentru Locuinte2 din 10 înregistrări (20%) · Vezi relația
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.1 din 10 înregistrări (10%) · Vezi relația
Comuna Prundu (Primaria Comunei Prundu)1 din 10 înregistrări (10%) · Vezi relația
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BULBUCATA1 din 10 înregistrări (10%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)4 din 10 înregistrări (40%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2)2 din 10 înregistrări (20%) · Vezi selecția
Lucrari de reparare a structurilor din beton (Rev.2)1 din 10 înregistrări (10%) · Vezi selecția
Lucrari de izolare termica (Rev.2)1 din 10 înregistrări (10%) · Vezi selecția
Lucrari de tamplarie (Rev.2)1 din 10 înregistrări (10%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
Categorie CPV: Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale (Rev.2) · Anunț SCNA1110523
Autoritate: Agentia Nationala pentru Locuinte
Vezi detaliile atribuirii →16.234.546 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) · Anunț SCNA1049842
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Vezi detaliile atribuirii →6.611.979 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) · Anunț SCNA1049842
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Vezi detaliile atribuirii →6.293.001 leiValoare publicată
Lucrari de tamplarie si zugarveli pentru Liceul Tehniologic nr 1 Prundu
Autoritate: Comuna Prundu (Primaria Comunei Prundu)
CPV 45421000-4 — Lucrari de tamplarie (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →147.914 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) · Anunț SCNA1049842
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Vezi detaliile atribuirii →6.293.001 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) · Anunț SCNA1049842
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Vezi detaliile atribuirii →6.469.971 leiValoare publicată
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Categorie de administrare fiscală ANAF
Clasificare nominală în vigoare de la 2024-07-01. Categoria descrie administrația fiscală competentă și dimensiunea fiscală folosită de ANAF; nu este un calificativ de risc.
- Categorie
- contribuabil mijlociu
- Administrație teritorială
- Giurgiu
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
62 activități autorizate
CAEN 2361 Rev. 3Fabricarea produselor din beton pentru construcții
CAEN 2362 Rev. 3Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
CAEN 2363 Rev. 3Fabricarea betonului
CAEN 2364 Rev. 3Fabricarea mortarului
CAEN 2366 Rev. 3Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
CAEN 2399 Rev. 3Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
CAEN 2511 Rev. 3Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
CAEN 2512 Rev. 3Fabricarea de uși și ferestre din metal
CAEN 2522 Rev. 3Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
CAEN 2551 Rev. 3Acoperirea metalelor
CAEN 2552 Rev. 3Tratamente termice ale metalelor
CAEN 2553 Rev. 3Operațiuni de mecanică generală
CAEN 2591 Rev. 3Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
CAEN 2599 Rev. 3Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
CAEN 3511 Rev. 3Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
CAEN 3512 Rev. 3Producția de energie electrică din resurse regenerabile
CAEN 3513 Rev. 3Transportul energiei electrice
CAEN 3514 Rev. 3Distribuția energiei electrice
CAEN 4100 Rev. 3Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 3Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4213 Rev. 3Construcția de poduri și tuneluri
CAEN 4221 Rev. 3Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4222 Rev. 3Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
CAEN 4291 Rev. 3Construcții hidrotehnice
CAEN 4299 Rev. 3Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 3Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 3Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 3Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4321 Rev. 3Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 3Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4323 Rev. 3Lucrări de izolații
CAEN 4324 Rev. 3Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 3Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 3Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 3Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 3Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4335 Rev. 3Alte lucrări de finisare
CAEN 4341 Rev. 3Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4342 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
CAEN 4350 Rev. 3Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
CAEN 4360 Rev. 3Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
CAEN 4391 Rev. 3Activități de zidărie
CAEN 4399 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4931 Rev. 3Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
CAEN 4932 Rev. 3Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
CAEN 4933 Rev. 3Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
CAEN 4939 Rev. 3Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
CAEN 4941 Rev. 3Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 4942 Rev. 3Servicii de mutare
CAEN 5210 Rev. 3Depozitări
CAEN 5224 Rev. 3Manipulări
CAEN 6811 Rev. 3Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 6812 Rev. 3Dezvoltare (promovare) imobiliară
CAEN 6820 Rev. 3închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 7020 Rev. 3Activități de consultanță în afaceri și management
CAEN 7111 Rev. 3Activități de arhitectură
CAEN 7112 Rev. 3Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 7120 Rev. 3Activități de testări și analize tehnice
CAEN 7712 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
CAEN 7732 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
CAEN 8425 Rev. 3Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
CAEN 9130 Rev. 3Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-02 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.