Cifra de afaceri a scăzut-74,4%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 756 K lei, față de 3 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL are sediul în Sat Voroveşti, Comuna Miroslava. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a coborât25,2%
Marja netă calculată este 25,2% în 2025, față de 46,5% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Datoriile au scăzut-43,7%
Datoriile raportate sunt 885,8 K lei în 2025, față de 1,6 mil. lei în 2024. Schimbarea singură nu stabilește riscul.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
12/ 100
Semnal de atenție0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 2025756 K lei-74,4% față de anul anterior
Rezultat net 2025190,3 K lei-86,2% față de anul anterior
Angajați 20252-60% față de anul anterior
Capitaluri proprii 2025275,2 K lei-80% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · raportare simplificată · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 29,1% · n=14.702Cifra de afaceri: -74,4% față de anul anterior.Marjă netă 25,2% · -21,3 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
20241,4 mil. lei
2025275,2 K lei
Datorii raportate
20241,6 mil. lei
2025885,8 K lei
Disponibilități bănești
2024146,7 K lei
2025460,2 K lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: 0 lei, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2,4 mil. lei | 3 mil. lei | 756 K lei | -74,4% față de anul anterior |
| Rezultat net | 1,5 mil. lei | 1,4 mil. lei | 190,3 K lei | -86,2% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 1,6 mil. lei | 1,4 mil. lei | 275,2 K lei | -80% față de anul anterior |
| Datorii | 740,2 K lei | 1,6 mil. lei | 885,8 K lei | -43,7% față de anul anterior |
| Creanțe | 2 mil. lei | 2,4 mil. lei | 387,4 K lei | -84,2% față de anul anterior |
| Angajați | 3 | 5 | 2 | -60% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă25,2%46,5%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 29,1% (n=14.702) · 2024: 8,4% (n=33.726)
Rezultat / active (A+B)16,5%46,6%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 23,8% (n=12.570) · 2024: 2% (n=27.231)
Rezultat / capitaluri proprii69,2%100%
Rezultat net / capitaluri proprii pozitive la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 78,2% (n=14.544) · 2024: 24,6% (n=31.114)
Vânzări per angajat378.001 lei591.160 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 202.575 lei (n=11.350) · 2024: 126.637 lei (n=29.144)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)23,8%46,7%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 56% (n=12.573) · 2024: 36,9% (n=27.247)
Datorii / active (A+B)76,7%53,4%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 42,1% (n=12.573) · 2024: 61,3% (n=27.247)
Ponderea activelor imobilizate26,6%11,9%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 18,8% (n=12.573) · 2024: 19,4% (n=27.247)
Active circulante / datorii totale0,96×1,65×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,79× (n=16.939) · 2024: 1,12× (n=44.266)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări184,5 zile298,1 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 117,7 zile (n=13.837) · 2024: 92,2 zile (n=29.935)
Stocuri în zile de vânzări0 zile0 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 3,7 zile (n=5.346) · 2024: 20,5 zile (n=16.724)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 756.002
- Rezultat net
- 190.321
- Angajați
- 2
- Datorii
- 885.823
- Active imobilizate
- 306.728
- Active circulante
- 847.595
- Capitaluri proprii
- 275.161
- Venituri totale
- 759.259
- Cheltuieli totale
- 532.688
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 387.421
- Casă și conturi la bănci
- 460.174
- Cheltuieli în avans
- 6.661
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- 0
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 2.955.800
- Rezultat net
- 1.374.322
- Angajați
- 5
- Datorii
- 1.573.585
- Active imobilizate
- 351.756
- Active circulante
- 2.594.461
- Capitaluri proprii
- 1.374.563
- Venituri totale
- 3.151.887
- Cheltuieli totale
- 1.520.546
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 2.447.723
- Casă și conturi la bănci
- 146.738
- Cheltuieli în avans
- 1.931
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- 0
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 2.433.537
- Rezultat net
- 1.533.069
- Angajați
- 3
- Datorii
- 740.212
- Active imobilizate
- 182.557
- Active circulante
- 2.114.110
- Capitaluri proprii
- 1.558.982
- Venituri totale
- 2.436.969
- Cheltuieli totale
- 883.774
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 1.978.064
- Casă și conturi la bănci
- 136.046
- Cheltuieli în avans
- 2.527
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- 0
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 964.643
- Rezultat net
- 555.930
- Angajați
- 2
- Datorii
- 1.217.880
- Active imobilizate
- 10.357
- Active circulante
- 1.763.639
- Capitaluri proprii
- 556.170
- Venituri totale
- 1.043.694
- Cheltuieli totale
- 478.057
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 1.245.619
- Casă și conturi la bănci
- 518.020
- Cheltuieli în avans
- 54
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- 0
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.346.035
- Rezultat net
- 1.085.506
- Angajați
- 3
- Datorii
- 411.677
- Active imobilizate
- 37.751
- Active circulante
- 1.459.342
- Capitaluri proprii
- 1.085.706
- Venituri totale
- 1.346.128
- Cheltuieli totale
- 248.507
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 847.047
- Casă și conturi la bănci
- 192.295
- Cheltuieli în avans
- 290
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- 0
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 563.533
- Rezultat net
- 395.754
- Angajați
- 1
- Datorii
- 155.443
- Active imobilizate
- 62.593
- Active circulante
- 488.804
- Capitaluri proprii
- 395.954
- Venituri totale
- 564.955
- Cheltuieli totale
- 163.551
- Stocuri
- 5.543
- Creanțe
- 206.608
- Casă și conturi la bănci
- 41.653
- Cheltuieli în avans
- 0
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- 0
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
12/ 100Semnal de atenție
1semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Scădere de 74% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-18
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 1 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
2026-05-26Cea mai recentă înregistrare de achiziție din profilAchiziții
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Scădere de 74% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2014-08-07 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Conformare fiscală publicată
Firma apare în lista ANAF pentru 2026-06-30 a contribuabililor persoane juridice fără obligații restante.
Publicarea indică faptul că declarațiile fiscale cerute au fost depuse, obligațiile principale și accesorii din trimestru au fost achitate la scadență, iar la întocmirea listei nu existau obligații bugetare restante. Situația este o observație trimestrială și nu reprezintă o garanție pentru perioadele ulterioare.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
15 dosare cu nume identic · 2021-10-17–2026-10-18 · verificat 2026-10-18.
pretenţii · Fond
11 termene · ultima soluție: Admite cererea
2026-05-04 · 08:30
Admite cererea
Admite, cererea formulată de reclamanta CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL,în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PUIEŞTI. Obligă pe pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PUIEŞTI la plata către reclamanta CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL a sumei de 87.554,62 lei reprezentând penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere în conformitate cu art. 20.1 din Contractul de achiziţie publică de servicii de proiectare nr. 14101/23.04.2021. Obligă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PUIEŞTI la plata către reclamanta CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL a sumei de 9.996,09 lei reprezentând cheltuieli de judecată, compusă din 2.856,09 lei taxă judiciară de timbru şi 7140 lei onorariu avocat. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Bârlad sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată astăzi, 04.05.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 1483/2026 · 2026-05-04
2026-04-30 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru data de 04.05.2026, conform disp. art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-30
2026-04-16 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.04.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-16
2026-04-02 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.04.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-02
2026-03-19 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 02.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.03.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-03-19
2026-03-05 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.03.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-03-05
2026-02-19 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.02.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-19
2026-02-05 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.02.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-05
2026-01-26 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.01.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-01-26
2026-01-15 · 12:00
Amână pronunţarea
amână pronunţarea la 26.01.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-01-15
2025-10-09 · 10:00
Suspendat
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bârlad nr. 2 din data de 26 august 2025, prin care s-a dispus suspendarea activităţii de judecată, nu se vor lua măsuri în prezenta cauză la acest termen. Măsurile urmează să fie luate în dosar imediat după încetarea efectelor Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bârlad.
Document: Rezolutie · 2025-10-09
alte cereri lămurire dispozitiv sentinţa civilă nr. 149/2024 dată în dosarul nr. 588/89/2024- Cerere în anulare - somaţie de plată · Fond
1 termen · ultima soluție: Alte soluţii
2024-09-18 · 09:30
Alte soluţii
Respinge cererea formulată de către petenta CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL privind lămurirea dispozitivului sentinţei civile nr. 149/23.05.2024 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul cu nr. 588/89/2024. Ia act că intimata UAT Puieşti jud. Vaslui îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Definitivă. Pronunţată azi, 18.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 250/2024 · 2024-09-18
îndreptare eroare materială · Fond
1 termen · ultima soluție: Încheiere
2024-07-15 · 09:30
Încheiere
În temeiul art. 442 alin.1 Cod pr.civilă dispune din oficiu îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul sentinţei civile nr. 149 din 23.05.2024 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 588/89/2024 cu privire la suma reprezentând debit principal pentru care s-a emis ordonanţa de plată, în favoarea creditoarei SC CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL, în sensul că se va citi: „ Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la momentul comunicării, suma de 14.050 lei cu titlul de debit principal, precum şi penalităţi de întârziere în procent de 0,15% pe zi, calculate la acest debit, începând cu data de 19.12.2021 şi până la data plăţii efective”. , în loc de : „ Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la momentul comunicării, suma de 14.950 lei cu titlul de debit principal, precum şi penalităţi de întârziere în procent de 0,15% pe zi, calculate la acest debit, începând cu data de 19.12.2021 şi până la data plăţii efective.” Îndreptarea se va face în ambele exemplare ale sentinţei civile men?ionate mai sus şi face corp comun cu aceasta. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi 15.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheierefinaladezinvestire · 2024-07-15
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. în legătură cu ds.nr.5575/189/2023 · Fond
5 termene · ultima soluție: Termen preschimbat
2024-12-03 · 08:30
Termen preschimbat
2024-11-05 · 08:30
Admite cererea
Admite cererea de emitere a unei ordonanţe de plată precizată ...Ordonă debitoarei UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PUIEŞTI să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordonanţei, penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% pe fiecare zi de întârziere calculate de la data scadenţei facturii nr.167/05.10.2021- 19.12.2021 şi până la data plăţii efective – 29.07.2024. Respinge cererea reconvenţională formulată de debitoarea UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PUIEŞTI în contradictoriu cu creditoarea CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL, ca inadmisibilă. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 7.140 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de cerere în anulare, pentru debitoare, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Bârlad. Pronunţată la data de 05.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheierefinaladezinvestire · 2024-11-05
2024-10-22 · 08:30
Amână pronunţarea
În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă se amână pronunţarea pentru data de 05.11.2024. În aplicarea disp. art.396 alin.2 Cod procedură civilă pronunţarea soluţiei se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-10-22
2024-10-08 · 08:30
Amână pronunţarea
În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă se amână pronunţarea pentru data de 22.10.2024. În aplicarea disp. art.396 alin.2 Cod procedură civilă pronunţarea soluţiei se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-10-08
2024-07-29 · 08:30
Amână cauza
preschimbă termenul de judecată de la 03.12.2024 la data de 08.10.2024 pentru când vor fi citate părţile. Fără cale de atac. Pronunţată la data de 29.07.2024, pin punerea solu?iei la dispoziţia instanţei prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2024-07-29
conflict de competenţă · Fond
1 termen · ultima soluție: Soluţionarea conflictului de competenţă
2024-06-11 · 12:20
Soluţionarea conflictului de competenţă
În soluţionarea conflictului negativ de competenţă: În conformitate cu art. 135 alin. 1 C.proc.civ. stabileşte competenţa de soluţionare a acţiunii formulate de reclamanta Constan Construct Proiect SRL în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Puie?ti în favoarea Judecătoriei Bârlad. Definitivă. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată astăzi, 11.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 19/2024 · 2024-06-11
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. în legătură cu ds.nr.5719/189/2023 · Fond
4 termene · ultima soluție: Admite cererea
2024-07-26 · 08:30
Admite cererea
Admite cererea de emitere a unei ordonanţe de plată formulată de creditoarea SC Constan Construct Proiect SRL, în contradictoriu cu debitoarea Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Puieşti.
Document: Hotarare 2273/2024 · 2024-07-26
2024-07-18 · 08:30
Amână pronunţarea
În baza art. 396 C. proc. civ. dispune amânarea pronunţării din lipsă de timp la data de 26.07.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-07-18
2024-07-03 · 08:30
Amână pronunţarea
În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă se amână pronunţarea pentru data de 18.07.2024. În aplicarea disp. art.396 alin.2 Cod procedură civilă pronunţarea soluţiei se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-07-03
2024-06-05 · 08:30
Încheiere
pentru comunicare întâmpinare la cererea reconventională + precizări amână cauza la data de 03.07.2024
Document: incheieredesedinta · 2024-06-05
Căi de atac declarate: Contestaţie în anulare - Fond · 2024-12-31
conflict de competenţă · Fond
1 termen · ultima soluție: Soluţionarea conflictului de competenţă
2024-04-16 · 10:30
Soluţionarea conflictului de competenţă
Stabileşte competenţa în favoarea Judecătoriei Bârlad. Definitivă. Pronunţată azi 16.04.2024, conform art.402 Cpc teza a doua.
Document: Hotarare 132/2024 · 2024-04-16
Cerere în anulare ordonanţă - somaţie de plată referă dosarul 5329/189/2023 · Fond
5 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2024-05-23 · 09:30
Admite in parte cererea
Admite cererea în anulare formulată de debitoarea Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puieşti, cu sediul în ........împotriva ordonanţei de plată emisă prin sentinţa civilă nr. 27/C.A./07.02.2024 pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 5329/189/2023, pe care o schimbă în parte, în sensul că: Admite în parte cererea de emitere a unei ordonanţe de plată, formulată de creditoarea SC Constan Construct Proiect SRL, cu sediul în ......... înregistrată în registrul Comer?ului Iaşi sub nr. ......., având CUI RO ........., cu sediul ales pentru comunicare la SCA Bivol Radu şi Asociaţii, din . ........în contradictoriu cu debitoarea Unitatea administrativ teritorială comuna Puieşti, cu sediul în ....... Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la momentul comunicării, suma de 14.950 lei cu titlul de debit principal, precum şi penalităţi de întârziere în procent de 0,15% pe zi, calculate la acest debit, începând cu data de 19.12.2021 şi până la data plăţii efective. Respinge restul pretenţiilor formulate de creditoarea SC Constan Construct Proiect SRL. Păstrează restul dispoziţiilor ordonanţei de plată care nu sunt contrare prezentei decizii. Ia act că Unitatea Administrativ Teritorială comuna Puieşti îşi rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Respinge cererea formulată de creditoarea SC Constan Construct Proiect SRL privind acordarea cheltuielilor de judecată efectuate în cererea în anulare. Definitivă. Pronunţată azi, 23.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 149/2024 · 2024-05-23
2024-05-21 · 09:30
Amână pronunţarea
având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area în cauză la data de 23.05.2024
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-05-21
2024-05-16 · 10:00
Amână pronunţarea
la solicitarea apărătorului ales al contestatoarei, dispune amânarea pronunţării pentru a se da posibilitatea depunerii de concluzii scrise.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-05-16
2024-04-24 · 11:00
Termen preschimbat
2024-04-03 · 09:30
Încheiere
Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă termenul de judecată acordat în dosarul nr. 588/89/2024 al Tribunalului Vaslui, având ca obiect cerere în anulare, din data de 24.04.2024 în data de 16.05.2024, ora 10:00, pentru când se vor cita părţile conform dispoziţiilor codului de procedură civilă. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată astăzi 03 aprilie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2024-04-03
executare contract administrativ declinat · Fond
2 termene · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2024-04-24 · 11:00
Declină soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompeten?ei materiale, invocată de reclamanta. Declină competen?a de solu?ionare a cererii formulate de reclamanta CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL, cu sediul ales la SCA Bivol Radu & Asociaţii cu sediul în Calea Floreasca, nr.169X, Clădirea de birouri-Floreasca Business Hub, etaj2, birou nr.11, sector 1 Bucureşti în contradictoriu cu pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PUIEŞTI, în favoarea Judecătoriei Bârlad. Constată ivit conflictul negativ de competen?ă şi înaintează la Curtea de Apel Iaşi -secţia civilă pentru solu?ionare. Definitivă. Pronunţată azi, 24 04 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 740/2024 · 2024-04-24
2024-03-28 · 10:00
Încheiere
Admite excepţia necompetenţei materiale funcţionale a completului CF11 specializat în achiziţii publice. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea unui complet specializat în soluţionarea litigiilor cu profesioniştii din cadrul Tribunalului Vaslui. Fără cale de atac. Pronunţată, astăzi, 28.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2024-03-28
Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract ORDONANŢĂ DE PLATĂ -DECLINAT · Fond
1 termen · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2024-04-03 · 11:30
Declină soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompetenţei materiale, ridicată din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cererii de emitere a ordonanţei de plată formulată de către creditoarea CONSTAN CONSTRUCT PROIECT S.R.L., înregistrată în R.C. sub nr. J22/1234/2014, având sediul procesual ales la SCA Bivol Radu şi Asociaţii situat în Bucureşti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 169X, Clădirea de Birouri – Floreasca Business Hub, Et. 2, Birou nr. 11, în contradictoriu cu debitoarea Unitatea Administrativ-Teritorială com. Puieşti, CUI 3394317, cu sediul în sat/com. Puieşti, jud. Vaslui, în favoarea Judecătoriei Bârlad. Constată ivit conflictul negativ de competenţă între Tribunalul Vaslui şi Judecătoria Bârlad. Înaintează cauza Curţii de Apel Iaşi pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03.04.2024.
Document: Hotarare 93/2024 · 2024-04-03
litigiu privind achiziţiile publice ordonanţă de plată- declinat · Fond
3 termene · ultima soluție: Admite cererea
2024-02-07 · 09:30
Admite cererea
Respinge excep?ia inadmisibilităţii ordonan?ei de plată. Admite cererea de emitere a unei ordonanţe de plată, formulată de creditoarea SC Constan Construct Proiect SRL, cu sediul în sat ........înregistrată în registrul Comer?ului Iaşi sub nr. ......, având CUI RO ......, cu sediul ales pentru comunicare la SCA Bivol Radu şi Asociaţii, din .......în contradictoriu cu debitoarea Unitatea administrativ teritorială comuna Puieşti, cu sediul în ........Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la momentul comunicării, suma de 20 000 lei cu titlul de debit principal şi penalităţi de întârziere în procent de 0,15% pe zi pentru debitul principal, de la data de 19.12.2021 şi până la data achitării integrale a debitului principal. Respinge excep?ia inadmisibilită?ii cererii reconven?ionale. Respinge cererea reconven?ională formulată de creditoarea Unitatea administrativ teritorială comuna Puieşti în contradictoriu cu debitoarea SC Constan Construct Proiect SRL. Obligă debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată efectuate, constând în cuantumul taxei de timbru şi onorariu avocat de 4 200 lei. Cu drept de a formula cerere în anulare pentru debitoare, în termen de 10 zile de la momentul comunicării cererii, calea de atac urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vaslui. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 07.02.2024.
Document: Hotarare 27/2024 · 2024-02-07
2024-01-31 · 12:00
Amână pronunţarea
Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul disp. art. 396 alin. 1 cod proc.civilă, dispune amânarea pronunţării în cauză în data de 07.02.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-01-31
2024-01-17 · 12:00
Amână cauza
Pentru ca debitoarea să ia la cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 31.01.2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-01-17
Căi de atac declarate: Contestaţie în anulare - Fond · 2024-03-18
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
4 termene · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2024-01-05 · 08:30
Declină soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Bârlad, invocată de debitoare. Declină competenţa de soluţionare a cererii pentru emiterea unei ordonanţe de plată formulată de creditoarea SC Constan Construct Proiect SRL, în contradictoriu cu debitoarea Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Puie?ti, prin Primar, în favoarea Tribunalului Vaslui şi înaintează cauza către această instanţă, spre competentă soluţionare.
Document: Hotarare 51/2024 · 2024-01-05
2023-12-21 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronuntarea la data de 05.01.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-12-21
2023-12-07 · 08:30
Amână pronunţarea
În baza art. 396 C. proc. civ. dispune amânarea pronunţării din lipsă de timp la data de 21.12.2023.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-12-07
2023-11-22 · 08:30
Amână pronunţarea
În baza art. 396 Cod proc. civ. dispune amânarea pronunţării din lipsă de timp la data de 07.12.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-11-22
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
3 termene · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2024-01-03 · 08:30
Declină soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bârlad, invocată de pârâtă, prin întâmpinare. Dispune declinarea competenţei de soluţionare a cererii formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâta, în favoarea Tribunalului Vaslui. Fără cale de atac, potrivit art. 132 alin. 3 din C.proc.civ. Pronunţată la data de 03.01.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.
Document: Hotarare 32/2024 · 2024-01-03
2023-12-19 · 08:30
Amână pronunţarea
amână pronun?area la data de 03.01.2024
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-12-19
2023-12-05 · 08:30
Amână pronunţarea
amână pronun?area la data de 19.12.2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-12-05
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
11 termene · ultima soluție: Admite cererea
2024-08-09 · 08:30
Admite cererea
Admite cererea de emitere a unei ordonanţe de plată. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei în termen de 30 zile de la data comunicării ordonanţei, suma de 84700 lei inclusiv TVA reprezentând contravaloarea parţială a facturii emisă pentru serviciile prestate de creditoare şi recepţionate de debitoare în baza contractului de achiziţie publică de servicii, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare aferentă, de la data scadenţei facturii restante până la data plăţii efective, în conformitate cu art. 20.1 din contractul de achiziţie publică nr. 15559/11.06.2021 modificat. Respinge cererea reconvenţională. Obligă pe debitoare să plătească creditoarei suma de 6200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie.Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de anulare se va depune la Judecătoria Bârlad sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată, azi, 09.08.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.
Document: Hotarare 2326/2024 · 2024-08-09
2024-07-25 · 08:30
Amână pronunţarea
În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă va amâna pronunţarea pentru data de 09.08.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-07-25
2024-07-11 · 08:30
Amână pronunţarea
În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă va amâna pronunţarea pentru data de 25.07.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-07-11
2024-06-27 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru data de 11.07.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-06-27
2024-06-13 · 08:30
Amână pronunţarea
În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă va amâna pronunţarea pentru data de 27.06.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-06-13
2024-05-30 · 08:30
Amână pronunţarea
În temeiul art.396 alin.1 Cod procedură civilă va amâna pronunţarea pentru data de 13.06.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-05-30
2024-05-20 · 08:30
Încheiere
Respinge ca neîntemeiată excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Bârlad, invocată de UAT Puieşti, prin întâmpinare. Stabileşte competenţa generală materială şi teritorială a Judecătoriei Bârlad. Termen: 30.05.2024 ?edin?ă publică, cu citarea păr?ilor, cu scurtarea termenului de înmânare a cita?iei la 1 zi, art. 159 Cod procedură civilă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 20.05.2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-05-20
2024-05-16 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronun?area la data de 20.05.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-05-16
2024-04-08 · 08:30
Încheiere
admite cererea de preschimbare a termenului de judecata stabilit , de la data de 30.05.2024 la data de 16.05.2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-04-08
2024-01-25 · 08:30
Amână cauza
pentru a s comunica notele de şedinţă calificate ca fiind cerere precizatoare
Document: incheieredesedinta · 2024-01-25
2023-09-07 · 10:00
Amână cauza
Amana cauza la 25.01.2024 pt a se comunica intampinarea, proroga punerea in discutie a exceptiei
Document: incheieredesedinta · 2023-09-07
Căi de atac declarate: Contestaţie în anulare - Fond · 2024-10-22
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
1 termen · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2023-11-29 · 08:30
Declină soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Bârlad invocată din oficiu. Declină în favoarea Tribunalului Vaslui, competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de creditoarea ..., în contradictoriu cu debitoarea ... Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, data de 29.11.2023.
Document: Hotarare 3390/2023 · 2023-11-29
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
20 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 33461132
- Număr de înregistrare
- J2014001234225
- Înmatriculare
- 7 august 2014
- EUID
- ROONRC.J2014001234225
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- PROF. DUMITRU PRICOP 3A Sat Voroveşti, Comuna Miroslava Iaşi · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str PROF. DUMITRU PRICOP 3A Voroveşti IAŞI · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 7 august 2014
- Înregistrare fiscală
- 16 decembrie 2025
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- CĂCIULĂ-STAN DRAGOŞ
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- CONSTAN CONSTRUCT PROIECT SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 07.08.2014
- Înregistrare fiscală
- 7 august 2014
- Număr registrul comerțului
- J2014001234225
- Cod CAEN
- 7112
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi
Contact și adrese
- Domiciliu fiscal
- JUD. IAŞI, SAT VOROVEŞTI COM. MIROSLAVA, STR. PROF. DUMITRU PRICOP, NR.3A
- Cod poștal fiscal
- 707319
- Strada sediului
- Str. Prof. Dumitru Pricop
- Numărul sediului
- 3A
- Localitatea sediului
- Sat Voroveşti Com. Miroslava
- Județul sediului
- IAŞI
- Codul poștal al sediului
- 707319
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Prof. Dumitru Pricop
- Numărul domiciliului fiscal
- 3A
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sat Voroveşti Com. Miroslava
- Județul domiciliului fiscal
- IAŞI
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 707319
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 1 ianuarie 2016
- TVA la încasare
- Da
- TVA la încasare de la
- 1 februarie 2017
- Actualizare TVA la încasare
- 3 aprilie 2017
- Publicare TVA la încasare
- 4 aprilie 2017
- Tip act TVA la încasare
- Inregistrare
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 iulie 2023
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Explorează toate (20) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
Comuna Secuieni (Consiliul Local Secuieni)3 din 20 înregistrări (15%) · Vezi relația
COMUNA LAZA2 din 20 înregistrări (10%) · Vezi relația
ORASUL MURGENI (CONSILIUL LOCAL MURGENI)2 din 20 înregistrări (10%) · Vezi relația
MUNICIPIUL ADJUD (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD)2 din 20 înregistrări (10%) · Vezi relația
COMUNA CRISTINESTI (PRIMARIA)2 din 20 înregistrări (10%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Studiu de fezabilitate (Rev.2)9 din 20 înregistrări (45%) · Vezi selecția
Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)3 din 20 înregistrări (15%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)2 din 20 înregistrări (10%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)1 din 20 înregistrări (5%) · Vezi selecția
Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)1 din 20 înregistrări (5%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
STUDIU DE FEZABILITATE pentru infiintare/extindere retele de apa si canal
Autoritate: Comuna Secuieni (Consiliul Local Secuieni)
CPV 79314000-8 — Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →68.500 leiValoare publicată
STUDIU DE FEZABILITATE pentru infiintare/extindere retele de apa si canal
Autoritate: Comuna Secuieni (Consiliul Local Secuieni)
CPV 79314000-8 — Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →53.000 leiValoare publicată
STUDIU DE FEZABILITATE pentru infiintare/extindere retele de apa si canal
Autoritate: COMUNA BUZESCU (PRIMARIA BUZESCU)
CPV 79314000-8 — Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →157.000 leiValoare publicată
STUDIU DE FEZABILITATE pentru extindere retele de canalizare sat Laza
Autoritate: COMUNA LAZA
CPV 79314000-8 — Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →90.000 leiValoare publicată
Intocmire DTAC si PTH brasamente cresa
Autoritate: Comuna Bran
CPV 71322200-3 — Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →4.000 leiValoare publicată
STUDIU DE FEZABILITATE pentru infiintare/extindere retele de apa si canal
Autoritate: Comuna Ciocani (Primaria Comunei Ciocani Vaslui)
CPV 79314000-8 — Studiu de fezabilitate (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →169.500 leiValoare publicată
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
70 activități autorizate
CAEN 4100 Rev. 3Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 3Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4212 Rev. 3Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
CAEN 4213 Rev. 3Construcția de poduri și tuneluri
CAEN 4221 Rev. 3Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4222 Rev. 3Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
CAEN 4291 Rev. 3Construcții hidrotehnice
CAEN 4299 Rev. 3Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 3Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 3Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 3Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4321 Rev. 3Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 3Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4323 Rev. 3Lucrări de izolații
CAEN 4324 Rev. 3Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 3Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 3Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 3Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 3Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4335 Rev. 3Alte lucrări de finisare
CAEN 4341 Rev. 3Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4342 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
CAEN 4350 Rev. 3Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
CAEN 4391 Rev. 3Activități de zidărie
CAEN 4399 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4611 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
CAEN 4612 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
CAEN 4613 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
CAEN 4615 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
CAEN 4616 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
CAEN 4617 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN 4618 Rev. 3Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN 4619 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CAEN 4623 Rev. 3Comerț cu ridicata al animalelor vii
CAEN 4632 Rev. 3Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
CAEN 4633 Rev. 3Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
CAEN 4638 Rev. 3Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
CAEN 4650 Rev. 3Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
CAEN 4662 Rev. 3Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
CAEN 4664 Rev. 3Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
CAEN 4683 Rev. 3Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
CAEN 4684 Rev. 3Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
CAEN 4740 Rev. 3Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
CAEN 4778 Rev. 3Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
CAEN 4779 Rev. 3Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
CAEN 4791 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
CAEN 5210 Rev. 3Depozitări
CAEN 5611 Rev. 3Restaurante
CAEN 5612 Rev. 3Activități ale unităților mobile de alimentație
CAEN 5621 Rev. 3Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
CAEN 5622 Rev. 3Alte servicii de alimentație n.c.a.
CAEN 5630 Rev. 3Baruri și alte activități de servire a băuturilor
CAEN 5821 Rev. 3Activități de editare a jocurilor de calculator
CAEN 5829 Rev. 3Activități de editare a altor produse software
CAEN 6210 Rev. 3Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
CAEN 6220 Rev. 3Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
CAEN 6290 Rev. 3Alte activități de servicii privind tehnologia informației
CAEN 6310 Rev. 3Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
CAEN 7020 Rev. 3Activități de consultanță în afaceri și management
CAEN 7111 Rev. 3Activități de arhitectură
CAEN 7112 Rev. 3Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 7210 Rev. 3Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
CAEN 7220 Rev. 3Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
CAEN 7499 Rev. 3Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
CAEN 7732 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
CAEN 7733 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
CAEN 7739 Rev. 3Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
CAEN 8122 Rev. 3Activități specializate de curățenie
CAEN 8559 Rev. 3Alte forme de învățământ n.c.a.
CAEN 9510 Rev. 3Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-18 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.