Cifra de afaceri a scăzut-38,3%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 1,3 mil. lei, față de 2,1 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025DASOROM CONSTRUCT SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în creștere.
DASOROM CONSTRUCT SRL are sediul în Sat Ştioborăni, Comuna Soleşti. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a crescut13,5%
Marja netă calculată este 13,5% în 2025, față de 4,4% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Creanțe în creștere+26,8%
Soldul creanțelor a crescut față de 2024. Bilanțul nu arată dacă facturile sunt restante sau dacă au fost încasate ulterior.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
12/ 100
Semnal de atenție0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 20251,3 mil. lei-38,3% față de anul anterior
Rezultat net 2025172,7 K lei+91,6% față de anul anterior
Angajați 20256Fără an comparabil
Capitaluri proprii 20251,2 mil. lei+21,6% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · raportare simplificată · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 16,3% · n=8.661Cifra de afaceri: -38,3% față de anul anterior.Marjă netă 13,5% · +9,2 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
20241 mil. lei
20251,2 mil. lei
Datorii raportate
2024254,2 K lei
2025220,3 K lei
Disponibilități bănești
2024156,2 K lei
2025124,8 K lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2,3 mil. lei | 2,1 mil. lei | 1,3 mil. lei | -38,3% față de anul anterior |
| Rezultat net | 1,1 mil. lei | 90,1 K lei | 172,7 K lei | +91,6% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 1,1 mil. lei | 1 mil. lei | 1,2 mil. lei | +21,6% față de anul anterior |
| Datorii | 284,2 K lei | 254,2 K lei | 220,3 K lei | -13,4% față de anul anterior |
| Creanțe | 415 K lei | 546 K lei | 692,5 K lei | +26,8% față de anul anterior |
| Angajați | 9 | — | 6 | Fără an comparabil |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă13,5%4,4%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 16,3% (n=8.661) · 2024: 8,4% (n=33.726)
Rezultat / active (A+B)11,9%7,1%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 6,4% (n=6.690) · 2024: 2% (n=27.231)
Rezultat / capitaluri proprii14%8,9%
Rezultat net / capitaluri proprii pozitive la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 88,6% (n=8.009) · 2024: 24,6% (n=31.114)
Vânzări per angajat212.506 lei—
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 154.407 lei (n=7.284) · 2024: 126.637 lei (n=29.144)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)84,9%80%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 35% (n=6.692) · 2024: 36,9% (n=27.247)
Datorii / active (A+B)15,1%20%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 61,2% (n=6.692) · 2024: 61,3% (n=27.247)
Ponderea activelor imobilizate34,7%44,8%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 22,9% (n=6.692) · 2024: 19,4% (n=27.247)
Active circulante / datorii totale4,32×2,76×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,22× (n=10.700) · 2024: 1,12× (n=44.266)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări195,5 zile95,2 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 97,6 zile (n=7.681) · 2024: 92,2 zile (n=29.935)
Stocuri în zile de vânzări37,8 zile0 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 17,2 zile (n=4.176) · 2024: 20,5 zile (n=16.724)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.275.033
- Rezultat net
- 172.668
- Angajați
- 6
- Datorii
- 220.251
- Active imobilizate
- 505.785
- Active circulante
- 951.310
- Capitaluri proprii
- 1.236.844
- Venituri totale
- 1.275.117
- Cheltuieli totale
- 1.068.394
- Stocuri
- 134.025
- Creanțe
- 692.468
- Casă și conturi la bănci
- 124.817
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 12.200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 2.065.768
- Rezultat net
- 90.099
- Angajați
- —
- Datorii
- 254.201
- Active imobilizate
- 569.568
- Active circulante
- 702.191
- Capitaluri proprii
- 1.017.558
- Venituri totale
- 2.113.836
- Cheltuieli totale
- 2.002.276
- Stocuri
- 0
- Creanțe
- 546.030
- Casă și conturi la bănci
- 156.161
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 12.200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 2.330.271
- Rezultat net
- 1.079.821
- Angajați
- 9
- Datorii
- 284.180
- Active imobilizate
- 669.136
- Active circulante
- 722.503
- Capitaluri proprii
- 1.107.459
- Venituri totale
- 2.896.685
- Cheltuieli totale
- 1.793.021
- Stocuri
- 184.731
- Creanțe
- 414.980
- Casă și conturi la bănci
- 122.792
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 12.200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 2.260.359
- Rezultat net
- 888.002
- Angajați
- 9
- Datorii
- 1.133.192
- Active imobilizate
- 726.959
- Active circulante
- 433.871
- Capitaluri proprii
- 27.638
- Venituri totale
- 2.448.407
- Cheltuieli totale
- 1.535.921
- Stocuri
- 126.355
- Creanțe
- 167.772
- Casă și conturi la bănci
- 139.744
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 12.200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 568.714
- Rezultat net
- -710.082
- Angajați
- 7
- Datorii
- 1.944.354
- Active imobilizate
- 549.237
- Active circulante
- 534.753
- Capitaluri proprii
- -860.364
- Venituri totale
- 593.553
- Cheltuieli totale
- 1.297.699
- Stocuri
- 133.142
- Creanțe
- 395.150
- Casă și conturi la bănci
- 6.461
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 12.200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.759.648
- Rezultat net
- -33.570
- Angajați
- 7
- Datorii
- 1.708.611
- Active imobilizate
- 633.783
- Active circulante
- 924.546
- Capitaluri proprii
- -150.282
- Venituri totale
- 1.792.648
- Cheltuieli totale
- 1.808.622
- Stocuri
- 413.278
- Creanțe
- 171.701
- Casă și conturi la bănci
- 339.567
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 12.200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
12/ 100Semnal de atenție
1semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Scădere de 38% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-11
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 1 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-07-01Cea mai recentă înregistrare de achiziție din profilAchiziții
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Scădere de 38% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2008-09-24 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
4 dosare cu nume identic · 2021-10-10–2026-10-11 · verificat 2026-10-11.
actiune in raspundere contractuala · Apel
1 termen · ultima soluție: indisponibilă
2026-11-26 · 09:30
Soluție indisponibilă
Căi de atac declarate: Apel · 2026-06-04
cerere de valoare redusă · Fond
3 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-11-11 · 09:30
Soluție indisponibilă
2026-06-24 · 12:30
Amână cauza
Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 11.11.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-06-24
2026-03-18 · 12:30
Amână cauza
Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 24.06.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-03-18
validare poprire · Fond
3 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2024-05-10 · 09:30
Respinge cererea
Respinge cererea de validare a popririi formulată de petentul BEJ IOVU DRAGOŞ, pentru creditoarea AGRICOVER CREDIT IFN SA, în contradictoriu cu debitorii AGRO LANUL MARE S.R.L., CHITIC MIHAELA SIMONA şi CHITIC SORIN, şi terţul poprit DASOROM CONSTRUCT SRL, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Vaslui. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 10.05.2024.
Document: Hotarare 839/2024 · 2024-05-10
2024-04-26 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la 10.05.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-04-26
2024-04-17 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 26.04.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-04-17
actiune in raspundere contractuala · Fond
23 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2026-05-05 · 09:30
Admite in parte cererea
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta-pârâtă S.C.DC S.R.L, cu sediul în ..., înregistrată în Registrul Comertului Vaslui sub nr. ..., CUI ...reprezentară prin administrator CS, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat Macovei Mirabela cu sediul în ..., în contradictoriu cu pârâ?ii-reclaman?i CMA ?i CSM , ambii domicilia?i în ...Obligă pârâ?ii la plata către reclamantă a sumei de 30.041,36 lei reprezentând valoarea lucrărilor executate conform contractului de lucrări nr....?i neachitată. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Obligă pârâ?ii-reclaman?i la plata sumei de 1276 lei reprezentând parte din cheltuieli de judecată constând în taxa judiciară de timbru ?i onorariu avocat. Respinge excep?ia prescrip?ie dreptului material la ac?iune invocată de pârâ?ii-reclaman?i CMA ?i CSM privind obligarea reclamantei S.C.DC S.R.L la plata penalită?ilor de 0,1% pe zi de întârziere, calculate de la data de 22.06.2019 până la data de 16.11.2019 - data încheierii procesului-verbal de recep?ie la terminarea lucrării. Respinge cererea reconven?ională formulată de pârâ?ii-reclaman?i CMA ?i CSM în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă S.C.DC S.R.L, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Vaslui. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei astăzi, 05.05.2026.
Document: _Hotarare 1928/2026 · 2026-05-05
2026-04-21 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 05.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.04.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-21
2026-04-07 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.04.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-07
2026-03-24 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 07.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.03.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-03-24
2026-03-19 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 24.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.03.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-03-19
2026-03-13 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.03.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-03-13
2026-02-27 · 09:30
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea la data de 13.03.2026, pronuntarea urmand a se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-27
2026-02-16 · 09:30
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea la data de 27.02.2026, pronuntarea urmand a se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-16
2026-02-02 · 09:30
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea la data de 16.02.2026, pronuntarea urmand a se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-02
2026-01-20 · 09:00
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea la data de 02.02.2026, pronuntarea urmand a se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-01-20
2025-09-30 · 12:30
Amână cauza
Având în vedere Hotărârea nr. 7 din 25.09.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vaslui prin care s-a hotărât extinderea listei cauzelor ce urmează a se judeca pe perioada protestului adoptat prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26 august 2025 (ordine de protecţie; internare medicală nevoluntară; autorizări date tutorelui, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie executare silită, măsuri asiguratorii, autorizări executor judecătoresc intrare imobil şi alte autorizaţii, delegarea autorităţii părinteşti, evacuare art. 1039 -1044, internare medicală nevoluntară, asigurare dovezi, tutelă minori, tutelă specială, consiliere psihologică, reexaminare punere sub interdicţie, cerere reexaminare taxă de timbru, cereri ajutor public judiciar, reexaminare ajutor public, abţineri şi recuzări, îndreptare eroare materială, orice alte incidente apărute în cursul procedurii prealabile fixării primului termen de judecată (ex: anulări cereri, trimitere pe ROI); Având în vedere faptul că prezenta cauză nu se circumscrie cauzelor anterior menţionate; Amână judecata cauzei până la încetarea formelor de protest, pentru când se va stabili un nou termen de judecată şi părţile vor fi citate.
Document: Rezolutie · 2025-09-30
2025-06-24 · 13:30
Amână cauza
Pentru îndeplinirea unor obligaţii, respectiv achitare diferenţă onorariu expert, amână judecarea cauzei la data de 30.09.2025, ora 12:30.
Document: incheieredesedinta · 2025-06-24
2025-04-08 · 12:00
Amână cauza
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 24.06.2025, ora 13:30.
Document: incheieredesedinta · 2025-04-08
2025-01-14 · 09:30
Amână cauza
Acordă termen la data de 08.04.2025, ora 12:00, având în vedere cererea de amânare formulată.
Document: incheieredesedinta · 2025-01-14
2024-09-10 · 10:30
Amână cauza
Acordă termen la data de 14.01.2025, ora 09:30, pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză judiciară.
Document: incheieredesedinta · 2024-09-10
2024-04-09 · 11:00
Amână cauza
Acordă termen la data de 10.09.2024, ora 10:30, pentru a se răspunde la obiec?iunile formulate.
Document: incheieredesedinta · 2024-04-09
2024-01-23 · 10:00
Amână cauza
pentru a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta · 2024-01-23
2023-10-03 · 11:00
Amână cauza
Acordă termen la data de 23.01.2024, ora 10:00, în vederea administrării probei cu expertiza.
Document: incheieredesedinta · 2023-10-03
2023-06-13 · 11:00
Amână cauza
Acordă termen la data de 03.10.2023, ora 11:00, în vederea administrării probei cu expertiza.
Document: incheieredesedinta · 2023-06-13
2023-05-30 · 11:00
Amână cauza
Acordă termen la data de 13.06.2023, ora 11:00, pentru a se depune precizări scrise.
Document: incheieredesedinta · 2023-05-30
2023-02-21 · 11:30
Amână cauza
Acordă termen la data de 30.05.2023, ora 11:00, având în vedere cererea de amânare formulată.
Document: incheieredesedinta · 2023-02-21
2022-11-29 · 11:30
Amână cauza
Amână cauza la data de 21 februarie 2023, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta · 2022-11-29
2022-10-04 · 12:00
Amână cauza
Acordă termen la data de 29.11.2022, ora 11:30, pentru continuarea cercetării judecătoreşti.
Document: incheieredesedinta · 2022-10-04
Căi de atac declarate: Apel · 2026-06-04
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
1 dosare distincte cu nume de administratori menționate împreună cu numele firmei · verificat 2026-10-11.
validare poprire
Nume publicate de ONRC: CHITIC SORIN
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
31 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 24513364
- Număr de înregistrare
- J37/743/2008
- Înmatriculare
- 24 septembrie 2008
- EUID
- ROONRC.J37/743/2008
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- ŞTIOBORANI 153 Sat Ştioborăni, Comuna Soleşti Vaslui · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- ŞTIOBORANI 153 Ştioborăni VASLUI
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 24 septembrie 2008
- Înregistrare fiscală
- 29 noiembrie 2023
- Telefon
- 0742353634 · Firme cu același număr
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- CHITIC SORIN
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- DASOROM CONSTRUCT SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 24.09.2008
- Înregistrare fiscală
- 25 septembrie 2008
- Număr registrul comerțului
- J37/743/2008
- Cod CAEN
- 111
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui
Contact și adrese
- Telefon
- 0742353634 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. VASLUI, SAT ŞTIOBORANI COM. SOLEŞTI, ŞTIOBORANI, NR.153
- Cod poștal fiscal
- 737481
- Strada sediului
- ŞTIOBORANI
- Numărul sediului
- 153
- Localitatea sediului
- Sat Ştioborani Com. Soleşti
- Județul sediului
- VASLUI
- Codul poștal al sediului
- 737481
- Strada domiciliului fiscal
- ŞTIOBORANI
- Numărul domiciliului fiscal
- 153
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sat Ştioborani Com. Soleşti
- Județul domiciliului fiscal
- VASLUI
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 737481
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 29 septembrie 2008
- TVA la încasare
- Da
- TVA la încasare de la
- 1 ianuarie 2013
- Actualizare TVA la încasare
- 27 decembrie 2012
- Publicare TVA la încasare
- 28 decembrie 2012
- Tip act TVA la încasare
- Inregistrare
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Explorează toate (31) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
MUNICIPIUL VASLUI6 din 31 înregistrări (19,4%) · Vezi relația
Scoala cu clasele I-VIII nr. 9 "V. Alecsandri" Vaslui4 din 31 înregistrări (12,9%) · Vezi relația
SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRA NECHITA VASLUI3 din 31 înregistrări (9,7%) · Vezi relația
SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"3 din 31 înregistrări (9,7%) · Vezi relația
Scoala Gimnaziala " Dimitrie Cantemir" Vaslui2 din 31 înregistrări (6,5%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)24 din 31 înregistrări (77,4%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii (Rev.2)2 din 31 înregistrări (6,5%) · Vezi selecția
Lucrari de betonare (Rev.2)2 din 31 înregistrări (6,5%) · Vezi selecția
Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat (Rev.2)1 din 31 înregistrări (3,2%) · Vezi selecția
Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)1 din 31 înregistrări (3,2%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
lucrari de reparatii interioare - Gradinita 6 (bai, etaj 1)
Autoritate: Scoala Gimnaziala " Dimitrie Cantemir" Vaslui
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →40.860 leiValoare publicată
Lucrari reparatii acoperis si birouri
Autoritate: SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE"
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →38.553 leiValoare publicată
Lucrari de reparatii generale si de renovare cf deviz lucrari
Autoritate: Scoala cu clasele I-VIII nr. 9 "V. Alecsandri" Vaslui
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →57.793 leiValoare publicată
lucrari de reparatii gradinite
Autoritate: SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA" VASLUI
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →65.496 leiValoare publicată
Lucrari reparatii si compartimentare spatii comerciale bazar
Autoritate: Directia Administrare Piete, Targuri si Oboare Vaslui
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →48.740 leiValoare publicată
Lucrări de reparații curente interioare
Autoritate: GRADINITA CU PP NR. 17 VASLUI
CPV 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →75.786 leiValoare publicată
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
27 activități autorizate
CAEN 0111 Rev. 2Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
CAEN 0121 Rev. 2Cultivarea strugurilor
CAEN 0124 Rev. 2Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
CAEN 0125 Rev. 2Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
CAEN 0161 Rev. 2Activități auxiliare pentru producția vegetală
CAEN 0163 Rev. 2Activități după recoltare
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4311 Rev. 2Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 2Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 2Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4321 Rev. 2Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 2Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4329 Rev. 2Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 2Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 2Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 2Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 2Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4339 Rev. 2Alte lucrări de finisare
CAEN 4391 Rev. 2Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4399 Rev. 2Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4613 Rev. 2Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
CAEN 4621 Rev. 2Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
CAEN 4661 Rev. 2Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
CAEN 4675 Rev. 2Comerț cu ridicata al produselor chimice
CAEN 5224 Rev. 2Manipulări
CAEN 7112 Rev. 2Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 7732 Rev. 2Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-11 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.