Cifra de afaceri a scăzut-22,2%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 1,9 mil. lei, față de 2,5 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025EURO IMOB INTERNATIONAL SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
EURO IMOB INTERNATIONAL SRL are sediul în Municipiul Sibiu. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a coborât21,4%
Marja netă calculată este 21,4% în 2025, față de 29,1% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Creanțe în creștere+135,5%
Soldul creanțelor a crescut față de 2024. Bilanțul nu arată dacă facturile sunt restante sau dacă au fost încasate ulterior.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
0/ 100
Niciun semnal confirmat · date parțiale0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 20251,9 mil. lei-22,2% față de anul anterior
Rezultat net 2025411,4 K lei-42,9% față de anul anterior
Angajați 20254-20% față de anul anterior
Capitaluri proprii 20254,3 mil. lei+10,6% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriCifra de afaceri: -22,2% față de anul anterior. Marja netă: 21,4%. Valorile sunt din bilanțuri anuale.
Capital și datorii2025 comparat cu 2024
Capitaluri proprii4,3 mil. lei+10,6% față de anul anterior
Datorii19,8 mil. lei+13,2% față de anul anterior
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2,1 mil. lei | 2,5 mil. lei | 1,9 mil. lei | -22,2% față de anul anterior |
| Rezultat net | 0 lei | 720,9 K lei | 411,4 K lei | -42,9% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 3,2 mil. lei | 3,9 mil. lei | 4,3 mil. lei | +10,6% față de anul anterior |
| Datorii | 17,9 mil. lei | 17,5 mil. lei | 19,8 mil. lei | +13,2% față de anul anterior |
| Creanțe | 1,6 mil. lei | 2,4 mil. lei | 5,6 mil. lei | +135,5% față de anul anterior |
| Angajați | 5 | 5 | 4 | -20% față de anul anterior |
Repere financiare derivate
Calcule directe din rubricile bilanțului raportare simplificată. Mediana sectorului folosește firme cu același cod CAEN, an și formular și apare numai pentru minimum 20 de valori comparabile. Sunt repere descriptive, nu rating, probabilitate de insolvență sau limită de credit. Activele folosite aici sunt suma activelor imobilizate și circulante disponibile; duratele folosesc soldul de la sfârșitul anului și cifra de afaceri anuală.
| Indicator | Formula | Firma 2025 | Sector 2025 | Firma 2024 | Sector 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marjă netă | rezultat net / cifra de afaceri | 21,4% | 10,6%n=1.092 | 29,1% | 10,3%n=3.401 |
| Capitaluri proprii / active | capitaluri proprii / (active imobilizate + active circulante) | 20% | 0,9%n=1.914 | 20,6% | 1,7%n=5.784 |
| Datorii / active | datorii / (active imobilizate + active circulante) | 92,1% | 99%n=1.914 | 92,8% | 97,9%n=5.784 |
| Structura activelor | active imobilizate / (active imobilizate + active circulante) | 73,1% | 76%n=1.914 | 86,5% | 72,2%n=5.784 |
| Randamentul activelor | rezultat net / (active imobilizate + active circulante) | 1,9% | -0,6%n=1.914 | 3,8% | -0,2%n=5.784 |
| Randamentul capitalurilor proprii | rezultat net / capitaluri proprii pozitive | 9,6% | 1,4%n=1.321 | 18,6% | 2,3%n=3.820 |
| Acoperirea datoriilor cu active circulante | active circulante / datorii | 0,29× | 0,39×n=2.374 | 0,15× | 0,42×n=7.199 |
| Durata creanțelor | creanțe / cifra de afaceri × 360 | 1.051,69 zile | 193,01 zilen=1.069 | 347,26 zile | 160,96 zilen=3.293 |
| Durata stocurilor | stocuri / cifra de afaceri × 360 | 27,2 zile | 196,06 zilen=692 | 21,15 zile | 163,17 zilen=2.148 |
| Cifră de afaceri per angajat | cifra de afaceri / numărul mediu de angajați | 481.391 lei | 336.393 lein=713 | 495.268 lei | 331.651 lein=2.523 |
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.925.564
- Rezultat net
- 411.413
- Angajați
- 4
- Datorii
- 19.795.200
- Active imobilizate
- 15.715.801
- Active circulante
- 5.777.663
- Capitaluri proprii
- 4.289.893
- Venituri totale
- 2.145.157
- Cheltuieli totale
- 1.650.464
- Stocuri
- 145.512
- Creanțe
- 5.625.257
- Casă și conturi la bănci
- 6.894
- Cheltuieli în avans
- 2.591.629
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 2.476.339
- Rezultat net
- 720.850
- Angajați
- 5
- Datorii
- 17.481.014
- Active imobilizate
- 16.295.022
- Active circulante
- 2.541.578
- Capitaluri proprii
- 3.878.480
- Venituri totale
- 2.657.358
- Cheltuieli totale
- 1.861.463
- Stocuri
- 145.512
- Creanțe
- 2.388.722
- Casă și conturi la bănci
- 7.344
- Cheltuieli în avans
- 2.522.894
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 2.053.514
- Rezultat net
- 0
- Angajați
- 5
- Datorii
- 17.872.464
- Active imobilizate
- 16.850.489
- Active circulante
- 1.736.182
- Capitaluri proprii
- 3.162.076
- Venituri totale
- 2.274.510
- Cheltuieli totale
- 1.863.040
- Stocuri
- 135.428
- Creanțe
- 1.596.879
- Casă și conturi la bănci
- 3.875
- Cheltuieli în avans
- 2.447.869
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.490.607
- Rezultat net
- 404.328
- Angajați
- 6
- Datorii
- 18.193.134
- Active imobilizate
- 17.399.372
- Active circulante
- 1.161.236
- Capitaluri proprii
- 2.772.184
- Venituri totale
- 3.061.370
- Cheltuieli totale
- 2.627.317
- Stocuri
- 135.428
- Creanțe
- 951.729
- Casă și conturi la bănci
- 74.079
- Cheltuieli în avans
- 2.404.710
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.907.072
- Rezultat net
- -91.594
- Angajați
- 6
- Datorii
- 18.843.648
- Active imobilizate
- 19.085.116
- Active circulante
- 838.598
- Capitaluri proprii
- 3.493.786
- Venituri totale
- 2.096.692
- Cheltuieli totale
- 2.167.328
- Stocuri
- 135.428
- Creanțe
- 667.388
- Casă și conturi la bănci
- 35.782
- Cheltuieli în avans
- 2.413.720
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 859.904
- Rezultat net
- -585.958
- Angajați
- 4
- Datorii
- 19.271.732
- Active imobilizate
- 19.313.858
- Active circulante
- 1.120.983
- Capitaluri proprii
- 3.565.138
- Venituri totale
- 1.424.578
- Cheltuieli totale
- 1.996.319
- Stocuri
- 304.604
- Creanțe
- 662.559
- Casă și conturi la bănci
- 153.820
- Cheltuieli în avans
- 2.402.029
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
0/ 100Niciun semnal confirmat · date parțiale
0semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Nu sunt semnale din regulile afișate în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-10-03
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-01
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 0 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Nu apar semnalele de mai sus în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1999-01-28 · ANAF 2026-10-03 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
18 dosare cu nume identic · 2021-09-30–2026-10-01 · verificat 2026-10-01.
actiune in raspundere delictuala · Apel
1 termen · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-15 · 10:00
Soluție indisponibilă
Căi de atac declarate: Apel · 2026-04-24; Apel · 2026-04-17; Apel · 2026-04-15
actiune in raspundere delictuala Declinat de la Judecătoria Sibiu · Fond
4 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2026-03-13 · 09:00
Admite in parte cererea
Respinge excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune al reclamantei, invocată de pârâtul Neacşu Alexandru. Admite în parte acţiunea civilă formulată de reclamanta EURO IMOB INTERNATIONAL S.R.L. reprezentată prin administrator Hoarjă Viorel-Ovidiu,________, CUI _______, cu sediul în mun. ________ în contradictoriu cu pârâţii NEACŞU ALEXANDRU, cu domiciliul în mun. _________, CNP _______ şi SUCIU BOGDAN, executor judecătoresc în cadrul S.C.P.E.J Tamaş şi Suciu cu sediul în mun. __________şi, în consecinţă: Obliga pârâţii, în solidar, la plata către reclamantă a sumei de 64.441,96 lei cu titlul de despăgubiri. Respinge în rest acţiunea civilă. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată pentru reclamantă. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunţată azi, 13.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 170/2026 · 2026-03-13
2026-02-27 · 09:00
Amână pronunţarea
Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea cauzei la data de 13.03.2026, pronuntarea urmând a se face prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei..
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-27
2026-02-12 · 10:30
Amână pronunţarea
Având nevoie de timp pentru a delibera, precum şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, în temeiul dispoziţiilor art. 396 cod procedură civilă, urmează să amâne pronunţarea hotărârii în cauză la data de 27.02.2026,pronuntarea urmând a se face prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-02-12
2026-01-21 · 11:00
Amână cauza
Amână cauza la 12.02.2026 sala E ora 10,30, dată pentru când admite cererea de amânare depusă la dosar de reclamantă, pentru respectarea dreptului la apărare.
Document: incheieredesedinta · 2026-01-21
Căi de atac declarate: Apel · 2026-04-24; Apel · 2026-04-17; Apel · 2026-04-15
Cerere în anulare (OUG 119/2007) la dosar nr. 12686/306/2024 · Fond
6 termene · ultima soluție: Consfinţeşte tranzacţia părţilor
2026-05-19 · 09:00
Consfinţeşte tranzacţia părţilor
Ia act şi consfinţeşte înţelegerea intervenită între creditoarea EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, ?i debitoarea CUMULUS ARCHITECTURE SRL, având următorul conţinut: ” CONTRACT DE TRANZAC?IE I. Păr?ile 1. EURO IMOB INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. Tribune , nr. 9, cam. 1, jud. Sibiu, J32/26/1999, CUI RO 11382097, cont bancar (cod IBAN) nr. RO11BTRLRONCRT0T10CEDE01, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin GRUIA MIHAELA-FANICA- Administrator 2. CUMULUS ARCHITECTURE S.R.L., cu sediul în Bucure?ti, Strada Ion Brezoianu nr. 23- 25, corp B, etaj 3, înregistrata la Registrul Comer?ului sub nr. J40/2162/2017, cod unic de înregistrare RO 37101233 si cont bancar (cod IBAN) nr. RO26 RZBR 0000 0600 1932 2325, deschis la Raiffeisen Bank, agen?ia Victoria, reprezentata de Razvan Puchici in calitate de administrator 3. HATTRICK OFFICE SRL avand sediul social in Sibiu, Str. Tribunei, nr. 9, camera 3, înregistrata la Oficiul Registrului Comer?ului cu nr. J32/1127/2016, CUI RO36480562, cont bancar (cod IBAN) nr. RO26BTRLRONCRT0T10CA1901, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin administrator Gruia Mihaela-Fanica Preambul I. Pe rolul Judecătoriei Sibiu se află litigiul ce face obiectul dosarului nr. 7764/306/2025 (cerere în anulare împotriva ordonan?ei de plată nr. 1824/03.04.2025, pronun?ată în dosar nr. 12686/306/2024 de Judecătoria Sibiu), în cadrul căruia societatea EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, în calitate de contestatoare a solicitat anularea ordonan?ei de plată nr. 1824/2025 din data de 03.04.2025, pronun?ată în dosar nr. 12686/306/2024 (prin care s-a admis cererea formulată de către societatea Cumulus Architecture SRL ?i a fost obligată societatea Euro Imob International SRL să achite suma de 88.816,25 lei reprezentând debit din facturile seria CML nr. 2024101/24.05.2024 ?i seria CML nr. 2024102/24.05.2024, conform Contractului de Proiectare nr. 23-022/13.06.2023, penalită?ile de întârziere calculate conform art. 6 din Contract la sumele din fiecare factură, de la data ulterioară datei scaden?ei fiecărei facturi, până la data achitării integrale a debitului, precum ?i cheltuieli de judecată în favoarea creditoarei în cuantum de 2.800 lei.) Păr?ile inten?ionează să solu?ioneze litigiul pe cale amiabilă Păr?ile au în?eles să încheie prezentul contract de tranzac?ie, în conformitate cu dispozi?iile art. 2267 ?i următoarele Cod civil, după cum urmează: II. Obiectul contractului 2.1. Obiectul Contractului de tranzac?ie îl constituie: a. stingerea cu titlu definitiv prin concesii reciproce a litigiului care face obiectul dosarului nr. 12686/306/2024 (ordonan?ă de plată) ?i a dosarului nr. 7764/306/2025 (cerere în anulare), ambele dosare ale Judecătoriei Sibiu; b. reglementarea modalită?ii de regularizare a sumelor achitate între păr?i. în sensul că păr?ile au convenit, ca urmare a solicitării transmise de Cumulus Architecture SRL, restituirea sumei de 29.529,85 lei reprezentând echivalentul a 5.000 euro + TVA, achitată de Hattrick Office SRL, ?i achitarea de către Euro Imob International SRL către Cumulus Architecture SRL a sumei totale de 88.816,25 lei reprezentând echivalentul a 15.000 euro + TVA, în condi?iile ?i termenele prevăzute la art. III din prezentul contract. III. Obliga?iile păr?ilor 3.1. Societatea Euro Imob International SRL se obligă ca, până cel târziu la data de 05.03.2.026, să achite către Cumulus Architecture SRL suma totală de 88.816,25 lei, compusă din: a) suma de 59.210,83 lei (echivalentul a 10.000 euro + TVA), aferentă facturii seria CML nr. 2024101/24.05.2024. b) suma de 29.605,42 lei (echivalentul a 5.000 euro + TVA), aferentă facturii seria CML nr. 2024102/24.05.2024. 3.2. În momentul confirmării încasării integrale a sumei prevăzute la pct. 1, pana cel târziu la data de 06.03.2026, Cumulus Architecture SRL se obligă: a) să storneze factura nr. 2023134/28.06.2023, emisă pe numele Hattrick Office SRL; b) să restituie către Hattrick Office SRL suma de 29.529,85 lei (echivalentul
Document: _Hotarare 2952/2026 · 2026-05-19
2026-05-07 · 11:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.05.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-05-07
2026-02-05 · 12:00
Amână cauza
admite cererea de amanare a cauzei formulata de reclamant
Document: incheieredesedinta · 2026-02-05
2025-11-20 · 12:00
Amână cauza
amana cauza in vederea refacerii procedurii de citare cu creditoarea
Document: incheieredesedinta · 2025-11-20
2025-10-23 · 12:00
Amână cauza
Faţă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din 26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea formei de protest în sensul amânării judecării cauzelor începând cu sedintele de judecată stabilite în data de 27.08.2025, cu exceptia cauzelor care se soluţionează în regim de urgentă, mentionate la art. 3 al hotărârii, precum si fa?ă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor numărul 6 din 21.10.2025, prin care s-a hotărât suspendarea formei de protest, în cadrul Secţiei Civile, începând cu data de 24.10.2025 instanta va amâna judecarea cauzei şi va acorda un nou termen de judecată la data de 20.11.2025, ora 12, sala I
Document: incheieredesedinta · 2025-10-23
2025-09-11 · 12:00
Amână cauza
Faţă de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din 26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea formei de protest în sensul amânării judecării cauzelor începând cu sedintele de judecată stabilite în data de 27.08.2025, cu exceptia cauzelor care se soluţionează în regim de urgentă, mentionate la art. 3 al hotărârii, instanta va amâna judecarea cauzei şi va acorda un nou termen de judecată
Document: incheieredesedinta · 2025-09-11
încuviinţarea executării silite · Fond
1 termen · ultima soluție: Admite cererea
2025-03-14 · 09:30
Admite cererea
Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Încuviinţează executarea silită în temeiul titlului executoriu, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, pentru suma de 54.481,20 lei, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor ce se vor calcula potrivit titlului executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 14.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Hotararecameraconsiliu 370/2025 · 2025-03-14
încuviinţarea executării silite · Fond
1 termen · ultima soluție: Respinge cererea
2025-02-19 · 09:30
Respinge cererea
Respinge cererea formulată de petentul executor judecătoresc ROMANESSE DIANA ELENA, la cererea creditorului EURO IMOB INTERNATIONAL S.R.L., împotriva debitorului FAMVINTI S.R.L., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare pentru creditor, ce se va depune la Judecătoria Sălişte. Pronun?ată astăzi, 19.02.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotararecameraconsiliu 266/2025 · 2025-02-19
actiune in raspundere delictuala · Fond
2 termene · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2025-10-31 · 09:00
Declină soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sibiu, invocată prin întâmpinare. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Sibiu. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 31.10.2025.
Document: Minuta · 2025-10-31
2025-10-03 · 09:00
Amână cauza
Având în vedere forma de protest adoptată prin de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din 26.08.2025, prin care s-a decis suspendarea cauzelor care nu sunt urgente, cum este şi prezenta cauză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 31.10.2025 ora 9:00
Document: incheieredesedinta · 2025-10-03
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
9 termene · ultima soluție: Admite cererea
2025-04-03 · 09:00
Admite cererea
Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, suma de 88.816,25 lei reprezentând debit din facturile seria CML nr. 2024101/24.05.2024 şi seria CML nr. 2024102/24.05.2024, conform Contractului de Proiectare nr. 23-022/13.06.2023. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, penalităţile de întârziere calculate conform art. 6 din Contract la sumele din fiecare factură, de la data ulterioară datei scadenţei fiecărei facturi, până la data achitării integrale a debitului. Obligă debitoarea la plata cheltuielilor de judecată în favoarea creditoarei în cuantum de 2.800 lei. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 03.04.2025.
Document: Hotarare 1824/2025 · 2025-04-03
2025-03-27 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 03.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.03.2025.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2025-03-27
2025-03-13 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.03.2025.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2025-03-13
2025-02-27 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.02.2025.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2025-02-27
2025-02-13 · 10:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 27.02.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.02.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-02-13
2024-11-11 · 09:00
Repus pe rol
Repune cauza pe rol. Dispune citarea debitoarei cu o copie a înscrisurilor trimise de către creditoare prin intermediul serviciilor poştale la data de 01.11.2024 şi înregistrate la dosar la data de 08.11.2024. Fixează termen de judecată la data de 13.02.2025, şedinţă publică, sala J, ora 10:00, pentru când dispune citarea părţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 11.11.2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-11-11
2024-11-08 · 09:00
Amână cauza
amână pronun?area cauzei la data de 11.11.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-11-08
2024-11-07 · 11:00
Amână cauza
amână pronunţarea la data de 08.11.2024
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-11-07
2024-10-10 · 12:00
Amână cauza
pentru ca reclamanta să depună la dosarul cauzei împuternicirea avocaţială în original, conform art. 151 alin. (2) C.proc.civ., preccum şi dovada calităţii de reprezentant legal a numitului Adrian Soare, conform art. 151 alin. (4) C.proc.civ, sub sancţiunea prevăzută de art. 82 alin. (1) C.proc.civ.
Document: incheieredesedinta · 2024-10-10
actiune în daune contractuale · Fond
5 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2024-07-24 · 09:00
Respinge cererea
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâta. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 722 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariul avocatial si taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sibiu. Pronunţată azi, 24.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 4056/2024 · 2024-07-24
2024-07-09 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 24.07.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.07.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-07-09
2024-07-01 · 10:00
Amână pronunţarea
Amâna pronuntarea la data de 09.07.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-07-01
2024-06-10 · 10:00
Încheiere
TERMEN PRESCHIMBAT
2024-03-14 · 09:00
Încheiere
Preschimbă din oficiu, termenul de judecată de la data de 10.06.2024 ora 10.00, sala A, C1 civil, la data de 01.07.2024, ora 10.00, sala A, C1 civil, pentru când se citează părtile si se mentin toate măsurile dispuse la termenul anterior de judecată. Pronunţată în camera de consiliu din data de 14.03.2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-03-14
completare dispozitiv · Fond
2 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2023-11-08 · 10:00
Respinge cererea
Respinge cererea de lămurire, ca neîntemeiată. Fără cale de atac Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor de către grefa instantei, azi, 08.11.2023.
Document: incheierefinaladezinvestire 6053/2023 · 2023-11-08
2023-10-25 · 11:00
Amână cauza
Pentru refacerea procedurii de citare cu creditorul.
Document: incheieredesedinta · 2023-10-25
pretenţii · Fond
2 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2024-02-29 · 09:00
Respinge cererea
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de chemare în judecată, formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta. Respinge, ca neîntemeiat, capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sibiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.02.2024.
Document: Hotarare 685/2024 · 2024-02-29
2024-02-14 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronun?area la data de 29.02.2024. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14.02.2024
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-02-14
actiune in raspundere contractuala · Fond
7 termene · ultima soluție: indisponibilă
2027-02-02 · 11:00
Soluție indisponibilă
2026-09-29 · 11:00
Amână cauza
Admite cererea de amânare formulată de reprezentantul conventional al reclamantei, pentru imposibilitate de prezentare la termenul din 29.09.2026, si, în consecinţă: Amână judecarea cauzei si acordă un nou termen de judecată în cauză la data de 02.02.2027, ora 11:00, sala i, la completul C17 civil.
Document: incheieredesedinta · 2026-09-29
2026-04-07 · 11:00
Amână cauza
Pentru studiul înscrisurilor depuse la dosar pentru acest termen de judecată, amână judecarea cauzei, stabilind un nou termen de judecată în cauză la data de 29.09.2026, ora 11:00, sala i, la completul C17 civil.
Document: incheieredesedinta · 2026-04-07
2025-11-25 · 11:00
Amână cauza
Pune în vedere reclamantei să depună la dosar extras de carte funciară pentru cele 4 imobile teren indicate în cuprinsul cererii; totodată, să precizeze dacă au fost achitate sume de bani în temeiul contractului din data de 01.10.2020 încheiat cu societatea P.V. ROINSTAL SRL, să indice ce sume au fost achitate si la ce dată; totodată, i se solicită reclamantei să depună la dosar înscrisuri din care rezultă notificarea pârâtului reclamant cu privire la pretinsa obligatie de plată. Respinge cererea formulată de către pârât, la acest termen de judecată, ca nefiind utilă solutionării cauzei. Pentru aceste motive, amână judecarea cauzei si acordă un nou termen de judecată în cauză la data de 07.04.2026, ora 11:00, la completul C17 civil, sala i.
Document: incheieredesedinta · 2025-11-25
2025-06-24 · 11:00
Amână cauza
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 25.11.2025.
Document: incheieredesedinta · 2025-06-24
2025-02-18 · 09:00
Amână cauza
Amână cauza la data de 24.06.2025, ora 11:00, C17, sala I.
Document: incheieredesedinta · 2025-02-18
2024-10-01 · 09:00
Amână cauza
pentru comunicarea cererii reconventionale modificate
Document: incheieredesedinta · 2024-10-01
contestaţie la executare · Apel
2 termene · ultima soluție: Ia act de renunţarea la apel
2023-12-04 · 10:00
Ia act de renunţarea la apel
În temeiul art. 463 C.p.c. ia act de cererea de renunţare la judecata apelului formulată de apelanta EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, , apel exercitat împotriva Sentinţei civile nr. 1919/08.05.2023 a Judecătoriei Sibiu. Definitivă. Pronunţată azi 04.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 773/2023 · 2023-12-04
2023-10-23 · 10:00
Amână cauza
Amână cauza la data de 04.12.2023, sala C, ora 10:00, pentru comunicarea declara?iei de renun?are la judecată.
Document: incheieredesedinta · 2023-10-23
Căi de atac declarate: Apel · 2023-06-06
actiune în daune contractuale · Fond
3 termene · ultima soluție: Ia act de renunţare la judecată
2024-12-12 · 10:00
Ia act de renunţare la judecată
Ia act de renun?area reclamantei EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, la judecata cererii formulată în contradictoriu cu pârâta EMAY GROUP SRL, Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sibiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 12.12.2024.
Document: Hotarare 6768/2024 · 2024-12-12
2024-09-12 · 10:00
Amână cauza
pentru a se comunica cererea de renuntare la judecată.
Document: incheieredesedinta · 2024-09-12
2024-03-28 · 10:00
Amână cauza
pentru a se cita pârâta la ultimul sediu cunoscut.
Document: incheieredesedinta · 2024-03-28
contestaţie la executare · Apel
6 termene · ultima soluție: Nefondat
2024-02-09 · 09:00
Nefondat
Respinge apelul declarat de contestatoarea EURO IMOB INTERNA?IONAL S.R.L., împotriva sentinţei civile nr. 1239/23.03.2023 a Judecătoriei Sibiu, pe care o păstrează. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 09.02.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarare 76/2024 · 2024-02-09
2024-01-25 · 09:30
Amână pronunţarea
Pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise, atât pe apelul declarat cât şi pe aspectele puse în discuţie, respectiv dacă mai există interes în sus?inerea apelului, iar, raportat la cheltuielile de executare, limitele devoluţiunii, conform art. 478 Cpc, va dispune amânarea pronunţării în cauză la data de 09.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-01-25
2023-12-07 · 09:30
Amână cauza
pentru efectuare adresă, amână judecarea cauzei la 25.01.2024, ora 9,30, sala C
Document: incheieredesedinta · 2023-12-07
2023-10-13 · 09:00
Repus pe rol
Raportat la actele şi lucrările dosarului, repune cauza pe rol pentru termenul de judecată din data de 07.12.2023, sala C, ora 09.30, pentru când se citează părţile, pentru lămuriri suplimentare. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 13.10.2023.
Document: incheieredesedinta · 2023-10-13
2023-09-29 · 09:00
Amână pronunţarea
Având nevoie de timp pentru deliberare, va dispune amânarea pronunţării în cauză la data de 13.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-09-29
2023-09-14 · 09:00
Amână pronunţarea
Pentru a da posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise, va dispune amânarea pronunţării în cauză la data de 29.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-09-14
Căi de atac declarate: Apel · 2023-05-02
contestaţie la executare · Fond
2 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2023-05-08 · 09:00
Respinge cererea
Admite exceptia inadmisibilitătii contestatiei, invocată din oficiu. Respinge contestatia la executare silită formulată de contestatorul EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, în contradictoriu cu intimatul SCPEJ TAMAS sI SUCIU si intimatul NEACSU ALEXANDRU, ca inadmisibilă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sibiu.
Document: Hotarare 1919/2023 · 2023-05-08
2023-04-27 · 09:00
Amână pronunţarea
amana pronuntarea la data de 8 mai 2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-04-27
Căi de atac declarate: Apel · 2023-06-06
contestaţie la executare · Apel
2 termene · ultima soluție: Constată perimat apelul
2024-04-10 · 09:00
Constată perimat apelul
Admite excepţia perimării cererii de apel invocată din oficiu şi, în consecinţă: Constată perimată cererea de apel formulată de contestatoare împotriva sentinţei civile nr. 2022/2022 pronunţată de Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 12808/306/2021. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunţată azi, 10.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 296/2024 · 2024-04-10
2023-02-01 · 09:00
413 NCPC/244 CPC
Suspendă prezenta cauză până la soluţionarea dosarului nr. 3332/257/2022. cu drept de recurs pe toată perioada suspendării. Încheierea se comunică părţilor.
Document: incheiereSuspendare · 2023-02-01
Căi de atac declarate: Apel · 2022-11-15
contestaţie la executare · Fond
2 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2023-03-23 · 09:00
Respinge cererea
Admite exceptia tardivitătii contestatiei împotriva executării silite însăsi, invocată din oficiu. Respinge contestatia la executare împotriva executării silite însăsi formulată de contestatoarea EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, în contradictoriu cu intimatul NEACSU ALEXANDRU, ca tardiv formulată. Respinge contestatia la executare formulată de contestatoarea EURO IMOB INTERNATIONAL SRL, în contradictoriu cu intimatul NEACSU ALEXANDRU, împotriva somatiilor nr. 2/18.10.2022 si nr. 2A/18.10.2022 emise în dosarul executional nr. 2/2018 al SCPEJ TAMAS SI SUCIU, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sibiu.
Document: Hotarare 1239/2023 · 2023-03-23
2023-03-09 · 09:00
Amână pronunţarea
amana pronuntarea la data de 23 martie 2023
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-03-09
Căi de atac declarate: Apel · 2023-05-02
contestaţie la executare · Fond
6 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2022-05-05 · 09:00
Respinge cererea
Respinge cererea. Ia act că intimatul Neacsu Alexandru solicită cheltuielile de judecată pe cale separată. Cu apel în 10 de zile de la comunicare. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Judecătoria Sibiu. Pronuntată în sedinta publică din 05.05.2022.
Document: Hotarare 2022/2022 · 2022-05-05
2022-05-04 · 09:00
Amână pronunţarea
Amana pronuntrea în cauza la data de 05.05.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2022-05-04
2022-04-19 · 09:00
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea în cauza la data de 04.05.2022.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2022-04-19
2022-04-12 · 10:00
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea în cauza la data de 19.04.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2022-04-12
2022-03-29 · 10:00
Amână cauza
Încuviintează cererea de amânare pentru lipsă de apărare sub conditia justificării lipsei de la acest termen.
Document: incheieredesedinta · 2022-03-29
2022-03-01 · 12:00
Respinge cererea
Respinge cererea de suspendare a executării silite formulată de contestatoarea EURO IMOB INTERNATIONAL SRL în contradictoriu cu intimatii NEACSU ALEXANDRU, si SCPEJ TAMAS SI SUCIU, în dosarul executional 2/2018 al SCPEJ Tamas si Suciu. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronuntare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sibiu. Pronuntată astăzi, 01.03.2022, prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei.
Document: incheieredesedinta · 2022-03-01
Căi de atac declarate: Apel · 2022-11-15
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 11382097
- Număr de înregistrare
- J1999000026325
- Înmatriculare
- 15 ianuarie 1999
- EUID
- ROONRC.J1999000026325
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- Școala de Înot 1-3 Municipiul Sibiu Sibiu · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str Școala de Înot 1-3 Sibiu SIBIU · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 28 ianuarie 1999
- Înregistrare fiscală
- 14 mai 2026
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- GRUIA MIHAELA FĂNICA
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 3 octombrie 2026; ultima verificare: 3 octombrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- EURO IMOB INTERNATIONAL SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 28.01.1999
- Înregistrare fiscală
- 28 ianuarie 1999
- Număr registrul comerțului
- J1999000026325
- Cod CAEN
- 6812
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu
Contact și adrese
- Domiciliu fiscal
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. ŞCOALA DE ÎNOT, NR.1-3, CAMERA 102
- Strada sediului
- Str. Şcoala de Înot
- Numărul sediului
- 1-3
- Localitatea sediului
- Mun. Sibiu
- Județul sediului
- SIBIU
- Detalii sediu
- camera 102
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Şcoala de Înot
- Numărul domiciliului fiscal
- 1-3
- Localitatea domiciliului fiscal
- Mun. Sibiu
- Județul domiciliului fiscal
- SIBIU
- Detalii domiciliu fiscal
- camera 102
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 28 ianuarie 1999
- TVA la încasare
- Nu
- TVA la încasare de la
- 1 ianuarie 2013
- TVA la încasare până la
- 1 ianuarie 2018
- Actualizare TVA la încasare
- 20 decembrie 2017
- Publicare TVA la încasare
- 21 decembrie 2017
- Tip act TVA la încasare
- Radiere
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 iulie 2022
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
84 activități autorizate
CAEN 0210 Rev. 3Silvicultură și alte activități forestiere
CAEN 0220 Rev. 3Exploatarea forestieră
CAEN 0230 Rev. 3Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
CAEN 0240 Rev. 3Activități de servicii anexe silviculturii
CAEN 0510 Rev. 3Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
CAEN 0520 Rev. 3Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
CAEN 0710 Rev. 3Extracția minereurilor feroase
CAEN 0729 Rev. 3Extracția altor minereuri metalifere neferoase
CAEN 0811 Rev. 3Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
CAEN 0812 Rev. 3Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
CAEN 0891 Rev. 3Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
CAEN 0892 Rev. 3Extracția turbei
CAEN 0893 Rev. 3Extracția sării
CAEN 0899 Rev. 3Alte activități extractive n.c.a.
CAEN 3524 Rev. 3Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
CAEN 3700 Rev. 3Colectarea și epurarea apelor uzate
CAEN 4100 Rev. 3Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4291 Rev. 3Construcții hidrotehnice
CAEN 4299 Rev. 3Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 3Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 3Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 3Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4322 Rev. 3Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4323 Rev. 3Lucrări de izolații
CAEN 4324 Rev. 3Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4335 Rev. 3Alte lucrări de finisare
CAEN 4342 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
CAEN 4350 Rev. 3Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
CAEN 4360 Rev. 3Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
CAEN 4391 Rev. 3Activități de zidărie
CAEN 4399 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4611 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
CAEN 4612 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
CAEN 4613 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
CAEN 4614 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
CAEN 4615 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
CAEN 4616 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
CAEN 4617 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN 4618 Rev. 3Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN 4619 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CAEN 4791 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
CAEN 4792 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
CAEN 5210 Rev. 3Depozitări
CAEN 5221 Rev. 3Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
CAEN 5224 Rev. 3Manipulări
CAEN 5231 Rev. 3Activități de intermediere pentru transportul de marfă
CAEN 5232 Rev. 3Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
CAEN 5330 Rev. 3Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
CAEN 5510 Rev. 3Hoteluri și alte facilități de cazare similare
CAEN 5540 Rev. 3Intermedieri pentru servicii de cazare
CAEN 5590 Rev. 3Alte servicii de cazare
CAEN 5611 Rev. 3Restaurante
CAEN 5612 Rev. 3Activități ale unităților mobile de alimentație
CAEN 5622 Rev. 3Alte servicii de alimentație n.c.a.
CAEN 5640 Rev. 3Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
CAEN 6110 Rev. 3Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
CAEN 6120 Rev. 3Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
CAEN 6190 Rev. 3Alte activități de telecomunicații
CAEN 6310 Rev. 3Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
CAEN 6492 Rev. 3Alte activități de creditare
CAEN 6811 Rev. 3Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 6820 Rev. 3închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 6832 Rev. 3Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
CAEN 7751 Rev. 3Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
CAEN 7752 Rev. 3Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
CAEN 8110 Rev. 3Activități de servicii suport combinate
CAEN 8121 Rev. 3Activități generale de curățenie a clădirilor
CAEN 8122 Rev. 3Activități specializate de curățenie
CAEN 8123 Rev. 3Alte activități de curățenie
CAEN 8130 Rev. 3Activități de întreținere peisagistică
CAEN 8230 Rev. 3Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
CAEN 8240 Rev. 3Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
CAEN 8291 Rev. 3Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
CAEN 8299 Rev. 3Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
CAEN 8561 Rev. 3Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
CAEN 8697 Rev. 3Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
CAEN 8791 Rev. 3Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
CAEN 9200 Rev. 3Activități de jocuri de noroc și pariuri
CAEN 9311 Rev. 3Activități ale bazelor sportive
CAEN 9319 Rev. 3Alte activități sportive n.c.a
CAEN 9329 Rev. 3Alte activități recreative și distractive n.c.a.
CAEN 9540 Rev. 3Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
CAEN 9640 Rev. 3Activități de intermediere pentru servicii personale
CAEN 9691 Rev. 3Activități de servicii personale la domiciliu
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-10-03 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-01 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.