Activitatea sau existența firmei este afectatăNecesită verificare
radiată
ONRC · 2026-09-03FAETHONCONSTRUCT SRL
radiatăONRC · 2026-09-03
Activitatea sau existența firmei este afectatăradiatăVezi contextul →
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în scădere.
FAETHONCONSTRUCT SRL are sediul în Bucureşti Sectorul 2 și raportează activitatea lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2024.
Cifra de afaceri a scăzut-1,5%
Cifra de afaceri raportată pentru 2024 este 978,7 K lei, față de 993,6 K lei în 2023.
Bilanț 2024Marja netă a coborât-88,4%
Marja netă calculată este -88,4% în 2024, față de -86% în 2023.
Calcul din bilanț 2024Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
84/ 100
Atenție foarte ridicată0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 2024978,7 K lei-1,5% față de anul anterior
Rezultat net 2024-865,4 K leiPierdere majorată cu 1,3%
Angajați 202424+380% față de anul anterior
Capitaluri proprii 2024-1,9 mil. leiDeficit de capital majorat cu 83,8%
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2024 · raportare simplificată · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2024: mediana sectorului 8,4% · n=33.726Cifra de afaceri: -1,5% față de anul anterior.Marjă netă -88,4% · -2,5 pp față de 2023
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
2023-1 mil. lei
2024-1,9 mil. lei
Datorii raportate
20231,4 mil. lei
20242,5 mil. lei
Disponibilități bănești
202336 K lei
2024103,8 K lei
Capital de lucru net
2023—
2024—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2024: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 54,7 K lei | 993,6 K lei | 978,7 K lei | -1,5% față de anul anterior |
| Rezultat net | -142,1 K lei | -854,1 K lei | -865,4 K lei | Pierdere majorată cu 1,3% |
| Capitaluri proprii | -178,4 K lei | -1 mil. lei | -1,9 mil. lei | Deficit de capital majorat cu 83,8% |
| Datorii | 207,8 K lei | 1,4 mil. lei | 2,5 mil. lei | +73,8% față de anul anterior |
| Creanțe | 28,9 K lei | 267 K lei | 387,3 K lei | +45,1% față de anul anterior |
| Angajați | 6 | 5 | 24 | +380% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2024 / 2023A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20242023
Marjă netă-88,4%-86%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2024: 8,4% (n=33.726) · 2023: 10,2% (n=34.967)
Rezultat / active (A+B)-147,5%-215,1%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2024: 2% (n=27.231) · 2023: 3,1% (n=27.304)
Vânzări per angajat40.781 lei198.726 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2024: 126.637 lei (n=29.144) · 2023: 105.454 lei (n=30.692)
Capital și îndatorare
Indicator20242023
Capitaluri proprii / active (A+B)-323,6%-260%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2024: 36,9% (n=27.247) · 2023: 38,6% (n=27.321)
Datorii / active (A+B)423,6%360%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2024: 61,3% (n=27.247) · 2023: 59% (n=27.321)
Ponderea activelor imobilizate1,4%2,1%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2024: 19,4% (n=27.247) · 2023: 16,9% (n=27.321)
Active circulante / datorii totale0,23×0,27×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2024: 1,12× (n=44.266) · 2023: 1,23× (n=44.604)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20242023
Creanțe în zile de vânzări142,5 zile96,7 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2024: 92,2 zile (n=29.935) · 2023: 99,2 zile (n=30.621)
Stocuri în zile de vânzări32 zile31,1 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2024: 20,5 zile (n=16.724) · 2023: 21,7 zile (n=17.549)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 5 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 978.737
- Rezultat net
- -865.387
- Angajați
- 24
- Datorii
- 2.484.519
- Active imobilizate
- 8.391
- Active circulante
- 578.193
- Capitaluri proprii
- -1.897.935
- Venituri totale
- 978.746
- Cheltuieli totale
- 1.844.133
- Stocuri
- 87.052
- Creanțe
- 387.294
- Casă și conturi la bănci
- 103.847
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 993.629
- Rezultat net
- -854.109
- Angajați
- 5
- Datorii
- 1.429.676
- Active imobilizate
- 8.363
- Active circulante
- 388.765
- Capitaluri proprii
- -1.032.548
- Venituri totale
- 993.629
- Cheltuieli totale
- 1.837.802
- Stocuri
- 85.797
- Creanțe
- 266.962
- Casă și conturi la bănci
- 36.006
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 54.725
- Rezultat net
- -142.087
- Angajați
- 6
- Datorii
- 207.762
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 29.323
- Capitaluri proprii
- -178.439
- Venituri totale
- 54.725
- Cheltuieli totale
- 196.265
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 28.939
- Casă și conturi la bănci
- 384
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- —
- Rezultat net
- -2.227
- Angajați
- —
- Datorii
- 43.023
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 6.671
- Capitaluri proprii
- -36.352
- Venituri totale
- 0
- Cheltuieli totale
- 2.227
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 6.671
- Casă și conturi la bănci
- —
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- —
- Rezultat net
- -248
- Angajați
- —
- Datorii
- 40.796
- Active imobilizate
- —
- Active circulante
- 6.671
- Capitaluri proprii
- -34.125
- Venituri totale
- 0
- Cheltuieli totale
- 248
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 6.671
- Casă și conturi la bănci
- —
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
84/ 100Atenție foarte ridicată
4semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
radiată
ONRC · 2026-09-03350.748 lei în total.
ANAF · 2026-06-30Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Starea verificărilor
ONRCradiată2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFApare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-15
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 2 × 30 puncteSemnale de atenție 2 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-24Sursa bilanțului 2024Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
radiată
ONRC · 2026-09-03T09:50:03.316945350.748 lei în total.
ANAF · 2026-06-30Bilanțul pentru 2024 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2024Rezultatul net raportat pentru 2024 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2024Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2024-09-09 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2024.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Poziția firmei în lista ANAF la 2026-06-30. Sumele sunt în lei și separă obligațiile contestate de cele necontestate.
| Buget | Principal | Accesorii | Total | Necontestat | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| Buget de stat | 130.507 lei | 11.527 lei | 142.034 lei | 142.034 lei | 0 lei |
| Asigurări sociale | 138.958 lei | 7.442 lei | 146.400 lei | 146.400 lei | 0 lei |
| Șomaj | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Sănătate | 59.090 lei | 3.224 lei | 62.314 lei | 62.314 lei | 0 lei |
Observație ANAF: Faliment
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
5 dosare cu nume identic · 2021-10-14–2026-10-15 · verificat 2026-10-15.
cerere de valoare redusă · Fond
2 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-19 · 09:00
Soluție indisponibilă
2026-08-31 · 9:00
Amână cauza
Pentru a formula întâmpinare, acordă termen adminirativ, fără citarea şi fără prezenţa părţilor.
Document: Rezolutie · 2026-08-31
cerere de valoare redusă · Fond
1 termen · ultima soluție: indisponibilă
2026-11-10 · 10:00
Soluție indisponibilă
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
3 termene · ultima soluție: Alte soluţii
2026-01-21 · 13:30
Alte soluţii
În temeiul art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, constată încetată acţiunea civilă promovată de creditoarea *în contradictoriu cu debitoarea * prin administrator judiciar *L. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Judecătoria Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.01.2026.
Document: _IncheiereFinalaDezinvestire 553/2026 · 2026-01-21
2025-12-17 · 13:30
Amână cauza
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 21.01.2026.
Document: incheieredesedinta · 2025-12-17
2025-09-24 · 13:30
Alte cauze
Suspendă judecarea cauzei conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Constanta nr. 4 din data de 26 august 2025.
Document: Rezolutie · 2025-09-24
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
1 termen · ultima soluție: Admite cererea
2025-01-15 · 09:00
Admite cererea
Admite cererea formulată de creditorul ACC Business Development SRL în contradictoriu cu debitorul Faethonconstruct SRL şi în consecinţă: Somează debitorul să plătească creditorului, în termen de 20 zile de la data comunicării prezentei ordonanţe, sumele de 217.372,94 lei reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate şi respectiv 123.979,99 lei reprezentând penalităţi contractuale de întârziere calculate până la data de 16.12.2024, precum şi în continuare penalităţi în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere calculate asupra debitului principal, până la achitarea efectivă şi fără a depăşi debitul principal. Obligă debitorul să achite creditorului cheltuieli de judecată de 200 lei. Executorie. Cu cerere în anulare în 10 zile de la comunicare, cerere care se depune la Tribunalul Arad. Pronunţată azi, 15.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarare 3/2025 · 2025-01-15
pretenţii · Fond
3 termene · ultima soluție: Admite cererea
2025-03-06 · 10:00
Admite cererea
Admite acţiunea formulată de reclamanta Faethonconstruct SRL, în contradictoriu cu pârâta IFC Pro Road Construct SRL şi, în consecinţă: Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 12.760,42 lei reprezentând contravaloare servicii, suma de 10892,80 lei penalităţi de întârziere aferente facturii FTC 29/05.11.2023 şi suma de 7527,58 lei reprezentând penbalităţi de întârziere de 0,2% pe zi de întârziere, calculate asupra debitului de 12.760,42 lei până la 23.09.2024 şi care vor fi calculate în continuare până la achitarea efectivă a debitului. Obligă pârâta la 1769,04 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei. Cu drept de apel, care se depune la Judecătoria Arad, în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 06 martie 2025.
Document: Hotarare 972/2025 · 2025-03-06
2025-02-18 · 08:45
Amână pronunţarea
Respinge cererea de amânare formulată de reprezentantul reclamantei. Amână pronunţarea în cauză la data de 06.03.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.02.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-02-18
2025-01-14 · 08:30
Amână cauza
T: 18.02.2025, ora 08:45 - pentru citarea pârâtei cu menţiunea de a depune la dosar răspunsul la interogatoriu, sub sancţiunea prevăzută de art. 358 Cod procedură civilă.
Document: incheieredesedinta · 2025-01-14
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 28997658
- Număr de înregistrare
- J40/9938/2011
- Înmatriculare
- 17 august 2011
- EUID
- ROONRC.J40/9938/2011
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- ŞTEFAN CEL MARE 236 59B1 Bucureşti Sectorul 2 Bucureşti · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Şos Stefan cel Mare 236 Bucureşti MUNICIPIUL BUCUREŞTI · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- TRANSFER(SOSIRE)
- Data stării fiscale
- 9 septembrie 2024
- Înregistrare fiscală
- 25 februarie 2026
- Telefon
- 0756985998 · Firme cu același număr
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- ELEFTHERIADIS THEODOROS
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- FAETHONCONSTRUCT SRL
- Stare de înregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 09.09.2024
- Înregistrare fiscală
- 17 august 2011
- Număr registrul comerțului
- J2023001159029
- Cod CAEN
- 4100
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice
Contact și adrese
- Telefon
- 0756985998 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, ŞOS STEFAN CEL MARE, NR.236, BL.59B1, SC.A, ET.3, AP.9
- Strada sediului
- Str. Stefan cel Mare
- Numărul sediului
- 236
- Localitatea sediului
- Sector 2 Mun. Bucureşti
- Județul sediului
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Stefan cel Mare
- Numărul domiciliului fiscal
- 236
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sector 2 Mun. Bucureşti
- Județul domiciliului fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Nu
- Perioada 1: TVA de la
- 29 septembrie 2022
- Perioada 1: TVA până la
- 1 septembrie 2026
- Perioada 1: Anulare operată la
- 2 septembrie 2026
- Perioada 1: Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- Perioada 2: TVA de la
- 12 octombrie 2017
- Perioada 2: TVA până la
- 30 aprilie 2019
- Perioada 2: Anulare operată la
- 3 mai 2019
- Perioada 2: Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- Perioada 3: TVA de la
- 1 decembrie 2011
- Perioada 3: TVA până la
- 30 aprilie 2014
- Perioada 3: Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- TVA la încasare
- Nu
- TVA la încasare de la
- 1 februarie 2024
- TVA la încasare până la
- 1 septembrie 2026
- Actualizare TVA la încasare
- 2 septembrie 2026
- Publicare TVA la încasare
- 3 septembrie 2026
- Tip act TVA la încasare
- Radiere
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 ianuarie 2024
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
19 activități autorizate
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 2Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4212 Rev. 2Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
CAEN 4213 Rev. 2Construcția de poduri și tuneluri
CAEN 4221 Rev. 2Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4222 Rev. 2Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
CAEN 4291 Rev. 2Construcții hidrotehnice
CAEN 4299 Rev. 2Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 2Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 2Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 2Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4329 Rev. 2Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 2Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 2Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 2Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 2Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4339 Rev. 2Alte lucrări de finisare
CAEN 4391 Rev. 2Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4399 Rev. 2Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2024.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2024 | 2026-06-24 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-15 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.