Cifra de afaceri a scăzut-48,8%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 18,9 mil. lei, față de 37 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025FLORCONSTRUCT SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în creștere.
FLORCONSTRUCT SRL are sediul în Municipiul Suceava. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a crescut9,4%
Marja netă calculată este 9,4% în 2025, față de 8,4% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Datoriile au scăzut-23,3%
Datoriile raportate sunt 17 mil. lei în 2025, față de 22,2 mil. lei în 2024. Schimbarea singură nu stabilește riscul.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
12/ 100
Semnal de atenție0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 202518,9 mil. lei-48,8% față de anul anterior
Rezultat net 20251,8 mil. lei-43,1% față de anul anterior
Angajați 202569Neschimbat față de anul anterior
Capitaluri proprii 20256,1 mil. lei-18,6% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 6% · n=618Cifra de afaceri: -48,8% față de anul anterior.Marjă netă 9,4% · +0,9 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
20247,4 mil. lei
20256,1 mil. lei
Datorii raportate
202422,2 mil. lei
202517 mil. lei
Disponibilități bănești
20242,2 mil. lei
20251,6 mil. lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: 1,2 mil. lei, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 37,7 mil. lei | 37 mil. lei | 18,9 mil. lei | -48,8% față de anul anterior |
| Rezultat net | -618 K lei | 3,1 mil. lei | 1,8 mil. lei | -43,1% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 4,3 mil. lei | 7,4 mil. lei | 6,1 mil. lei | -18,6% față de anul anterior |
| Datorii | 25,3 mil. lei | 22,2 mil. lei | 17 mil. lei | -23,3% față de anul anterior |
| Creanțe | 14,2 mil. lei | 15,7 mil. lei | 10,3 mil. lei | -34,1% față de anul anterior |
| Angajați | 80 | 69 | 69 | Neschimbat față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă9,4%8,4%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 6% (n=618) · 2024: 7% (n=676)
Rezultat / active (A+B)7,3%10%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 5,1% (n=649) · 2024: 6,6% (n=708)
Rezultat / capitaluri proprii29,2%41,8%
Rezultat net / capitaluri proprii pozitive la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 17,8% (n=575) · 2024: 24,2% (n=626)
Vânzări per angajat274.373 lei536.236 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 430.587 lei (n=609) · 2024: 449.385 lei (n=675)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)24,9%23,8%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 37,5% (n=650) · 2024: 36,4% (n=708)
Datorii / active (A+B)70%71,1%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 59,6% (n=650) · 2024: 60,4% (n=708)
Ponderea activelor imobilizate30,5%26,9%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 31,2% (n=650) · 2024: 29,4% (n=708)
Active circulante / datorii totale0,99×1,03×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,07× (n=689) · 2024: 1,08× (n=756)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări196,3 zile152,4 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 118,5 zile (n=617) · 2024: 117,5 zile (n=672)
Stocuri în zile de vânzări94 zile48 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 29,7 zile (n=572) · 2024: 24,1 zile (n=621)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 18.931.759
- Rezultat net
- 1.771.775
- Angajați
- 69
- Datorii
- 17.031.149
- Active imobilizate
- 7.426.021
- Active circulante
- 16.892.458
- Capitaluri proprii
- 6.057.489
- Venituri totale
- 21.136.612
- Cheltuieli totale
- 18.965.871
- Stocuri
- 4.945.726
- Creanțe
- 10.325.635
- Casă și conturi la bănci
- 1.621.097
- Cheltuieli în avans
- 22.901
- Venituri în avans
- 33.100
- Provizioane
- 1.219.642
- Capital subscris vărsat
- 700.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 37.000.262
- Rezultat net
- 3.113.585
- Angajați
- 69
- Datorii
- 22.218.564
- Active imobilizate
- 8.416.372
- Active circulante
- 22.820.220
- Capitaluri proprii
- 7.441.122
- Venituri totale
- 36.658.947
- Cheltuieli totale
- 32.896.970
- Stocuri
- 4.932.485
- Creanțe
- 15.665.606
- Casă și conturi la bănci
- 2.222.129
- Cheltuieli în avans
- 57.456
- Venituri în avans
- 33.100
- Provizioane
- 1.601.262
- Capital subscris vărsat
- 700.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 37.740.498
- Rezultat net
- -617.996
- Angajați
- 80
- Datorii
- 25.323.859
- Active imobilizate
- 9.498.786
- Active circulante
- 21.499.145
- Capitaluri proprii
- 4.327.537
- Venituri totale
- 39.498.657
- Cheltuieli totale
- 40.034.331
- Stocuri
- 5.247.350
- Creanțe
- 14.175.764
- Casă și conturi la bănci
- 2.076.031
- Cheltuieli în avans
- 63.685
- Venituri în avans
- 33.100
- Provizioane
- 1.377.120
- Capital subscris vărsat
- 700.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 43.823.293
- Rezultat net
- 1.018.119
- Angajați
- 123
- Datorii
- 34.699.630
- Active imobilizate
- 14.226.570
- Active circulante
- 34.188.457
- Capitaluri proprii
- 6.502.112
- Venituri totale
- 44.439.623
- Cheltuieli totale
- 43.144.672
- Stocuri
- 5.618.594
- Creanțe
- 19.225.011
- Casă și conturi la bănci
- 9.344.852
- Cheltuieli în avans
- 60.059
- Venituri în avans
- 33.100
- Provizioane
- 7.240.244
- Capital subscris vărsat
- 700.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 40.140.894
- Rezultat net
- 1.918.392
- Angajați
- 192
- Datorii
- 34.230.349
- Active imobilizate
- 9.881.582
- Active circulante
- 30.641.072
- Capitaluri proprii
- 4.651.507
- Venituri totale
- 46.917.293
- Cheltuieli totale
- 44.543.709
- Stocuri
- 7.856.855
- Creanțe
- 16.885.676
- Casă și conturi la bănci
- 5.898.541
- Cheltuieli în avans
- 36.209
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 1.677.007
- Capital subscris vărsat
- 700.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 47.337.337
- Rezultat net
- 3.184.557
- Angajați
- 234
- Datorii
- 31.533.591
- Active imobilizate
- 10.588.626
- Active circulante
- 28.053.790
- Capitaluri proprii
- 5.917.672
- Venituri totale
- 48.641.377
- Cheltuieli totale
- 44.800.952
- Stocuri
- 3.024.621
- Creanțe
- 17.821.333
- Casă și conturi la bănci
- 7.207.836
- Cheltuieli în avans
- 230.585
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- 1.421.738
- Capital subscris vărsat
- 700.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
12/ 100Semnal de atenție
1semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Scădere de 49% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-29
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 1 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
2026-03-05Cea mai recentă înregistrare de achiziție din profilAchiziții
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Scădere de 49% față de 2024.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1993-12-29 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF 2024-07-01 · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Conformare fiscală publicată
Firma apare în lista ANAF pentru 2026-06-30 a contribuabililor persoane juridice fără obligații restante.
Publicarea indică faptul că declarațiile fiscale cerute au fost depuse, obligațiile principale și accesorii din trimestru au fost achitate la scadență, iar la întocmirea listei nu existau obligații bugetare restante. Situația este o observație trimestrială și nu reprezintă o garanție pentru perioadele ulterioare.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
7 dosare cu nume identic · 2021-10-28–2026-10-29 · verificat 2026-10-29.
anulare proces verbal de contravenţie · Apel
Căi de atac declarate: Apel · 2026-01-22
litigiu privind achiziţiile publice · Apel
2 termene · ultima soluție: Nefondat
2026-04-07 · 09:00
Nefondat
Respinge apelul formulat, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.04.2026.
Document: _Hotarare 100/2026 · 2026-04-07
2026-03-24 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 07.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.03.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-03-24
Căi de atac declarate: Apel · 2026-01-28
actiune în daune contractuale · Fond
2 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2026-06-02 · 08:30
Respinge cererea
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. NICOLISDAN S.R.L., ca neîntemeiată. Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Suceava. Pronunţată astăzi, 02.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 3359/2026 · 2026-06-02
2026-05-05 · 08:30
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la data de 02.06.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-05-05
Căi de atac declarate: Apel · 2026-07-27
litigiu privind achiziţiile publice SUMA DE 119.795,77 · Fond
1 termen · ultima soluție: Admite cererea
2025-12-11 · 11:00
Admite cererea
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A., în contradictoriu cu pârâta FLORCONSTRUCT S.R.L.. Obligă pârâta FLORCONSTRUCT S.R.L. la plata către reclamanta Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. a sumei de 119.795,77 lei, reprezentând penalităţi de întârziere în cuantum de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, datorate conform contractului de execuţie de lucrări nr. 1528/03.10.2022, calculate pentru perioada 26 martie 2024 - 18 octombrie 2024. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a, Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11.12.2025.
Document: _Hotarare 10096/2025 · 2025-12-11
Căi de atac declarate: Apel · 2026-01-28
anulare proces verbal de contravenţie PV-25020 · Fond
1 termen · ultima soluție: Respinge plângerea
2025-12-04 · 11:00
Respinge plângerea
Respinge plângerea contraven?ională formulată de către petenta SC FLORCONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu intimata DIREC?IA JUDE?EANĂ DE DRUMURI ?I PODURI SUCEAVA, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Suceava. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei astăzi, 04.12.2025.
Document: _Hotarare 6390/2025 · 2025-12-04
Căi de atac declarate: Apel · 2026-01-22
validare poprire · Fond
1 termen · ultima soluție: Respinge cererea
2024-06-20 · 11:00
Respinge cererea
Admite excepţia rămânerii fără obiect a cererii de valoare redusă, invocată de către petentă. Respinge cererea având ca obiect validare poprire formulată de către petenta INVESTCAPITAL LTD înregistrată sub (...) în contradictoriu, în contradictoriu cu debitorul Bejinariu Victor Cătălin şi terţul poprit S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L.,(...)ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Suceava. Pronunţată astăzi, 20.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarare 2842/2024 · 2024-06-20
pretenţii /PÂRÂT FLORCONSTRUCT SRL · Fond
3 termene · ultima soluție: Admite cererea
2024-04-12 · 09:00
Admite cererea
Admite cererea de chemare în judecată astfel cum a fost formulată şi precizată de reclamanta LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. în contradictoriu cu pârâta FLORCONSTRUCT S.R.L. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3.496, 36 lei, cu titlu de penalităţi de întârziere aferente facturilor fiscale neachitate, calculate de la scadenţă şi până la data de 14.07.2023. Obligă pârâta la plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere în continuare, în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere, calculate asupra debitului principal, începând cu data de 15.07.2023 şi până la achitarea integrală a debitului restant. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 4.032, 89 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu avocat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 12.04.2024.
Document: Hotarare 11365/2024 · 2024-04-12
2024-03-29 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 12.04.2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-03-29
2024-03-14 · 10:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 29.03.2024, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-03-14
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
124 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 5031652
- Număr de înregistrare
- J1993002017332
- Înmatriculare
- 23 decembrie 1993
- EUID
- ROONRC.J1993002017332
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- PETRU RAREŞ 52 B Municipiul Suceava Suceava · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str PETRU RAREŞ 52 B Suceava SUCEAVA · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 29 decembrie 1993
- Înregistrare fiscală
- 24 iulie 2025
- Telefon
- 0230530304 · Firme cu același număr
- Fax
- 0230530304
- Website
- www.florconstruct.ro
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- FLOREA VASILE
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- FLORCONSTRUCT SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.12.1993
- Înregistrare fiscală
- 29 decembrie 1993
- Număr registrul comerțului
- J1993002017332
- Cod CAEN
- 4211
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Suceava
Contact și adrese
- Telefon
- 0230530304 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. PETRU RAREŞ, NR.52 B
- Strada sediului
- Str. Petru Rareş
- Numărul sediului
- 52 B
- Localitatea sediului
- Mun. Suceava
- Județul sediului
- SUCEAVA
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Petru Rareş
- Numărul domiciliului fiscal
- 52 B
- Localitatea domiciliului fiscal
- Mun. Suceava
- Județul domiciliului fiscal
- SUCEAVA
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 1 mai 1999
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 aprilie 2022
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Explorează toate (124) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.82 din 124 înregistrări (66,1%) · Vezi relația
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava16 din 124 înregistrări (12,9%) · Vezi relația
JUDEȚUL SUCEAVA4 din 124 înregistrări (3,2%) · Vezi relația
COMUNA MALINI4 din 124 înregistrări (3,2%) · Vezi relația
COMUNA STULPICANI (Primaria Comunei Stulpicani)3 din 124 înregistrări (2,4%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Servicii de deszapezire (Rev.2)85 din 124 înregistrări (68,5%) · Vezi selecția
Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)19 din 124 înregistrări (15,3%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii (Rev.2)4 din 124 înregistrări (3,2%) · Vezi selecția
Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)4 din 124 înregistrări (3,2%) · Vezi selecția
Lucrari de drumuri (Rev.2)3 din 124 înregistrări (2,4%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
Categorie CPV: Servicii de deszapezire (Rev.2) · Anunț CAN1135922
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Vezi detaliile atribuirii →1.856.027 leiValoare publicată
Categorie CPV: Servicii de deszapezire (Rev.2) · Anunț CAN1135922
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Vezi detaliile atribuirii →2.513.154 leiValoare publicată
Categorie CPV: Servicii de deszapezire (Rev.2) · Anunț CAN1135922
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Vezi detaliile atribuirii →7.526.627 leiValoare publicată
Categorie CPV: Servicii de deszapezire (Rev.2) · Anunț CAN1135922
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Vezi detaliile atribuirii →76.633.691 leiValoare publicată
Categorie CPV: Servicii de deszapezire (Rev.2) · Anunț CAN1135922
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Vezi detaliile atribuirii →2.793.238 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2) · Anunț CAN1067377
Autoritate: Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
Vezi detaliile atribuirii →48.250.000 leiValoare publicată
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Categorie de administrare fiscală ANAF
Clasificare nominală în vigoare de la 2024-07-01. Categoria descrie administrația fiscală competentă și dimensiunea fiscală folosită de ANAF; nu este un calificativ de risc.
- Categorie
- contribuabil mijlociu
- Administrație teritorială
- Suceava
Sedii secundare administrate fiscal
ANAF publică 1 sedii secundare pentru această firmă în lista în vigoare de la 2024-07-01. CUI-ul unui sediu secundar este un cod de înregistrare fiscală și nu indică automat o persoană juridică separată.
Distribuție pe județe
Botoșani1 sedii
| Denumire publicată | CUI sediu | Județ |
|---|---|---|
| FLORCONSTRUCT SRL-PUNCT DE LUCRU | 38450134 | Botoșani |
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
35 activități autorizate
CAEN 0812 Rev. 2Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
CAEN 0990 Rev. 2Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
CAEN 2363 Rev. 2Fabricarea betonului
CAEN 2399 Rev. 2Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
CAEN 2511 Rev. 2Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
CAEN 2512 Rev. 2Fabricarea de uși și ferestre din metal
CAEN 3700 Rev. 2Colectarea și epurarea apelor uzate
CAEN 3811 Rev. 2Colectarea deșeurilor nepericuloase
CAEN 3812 Rev. 2Colectarea deșeurilor periculoase
CAEN 3821 Rev. 2Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
CAEN 3832 Rev. 2Recuperarea materialelor reciclabile sortate
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 2Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4291 Rev. 2Construcții hidrotehnice
CAEN 4311 Rev. 2Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 2Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 2Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4321 Rev. 2Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 2Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4329 Rev. 2Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 2Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 2Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 2Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 2Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4339 Rev. 2Alte lucrări de finisare
CAEN 4391 Rev. 2Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4399 Rev. 2Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4520 Rev. 2Întreținerea și repararea autovehiculelor
CAEN 4677 Rev. 2Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
CAEN 4690 Rev. 2Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 4939 Rev. 2Alte transporturi terestre de călători n.c.a
CAEN 4941 Rev. 2Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 7120 Rev. 2Activități de testări și analize tehnice
CAEN 8122 Rev. 2Activități specializate de curățenie
CAEN 8129 Rev. 2Alte activități de curățenie
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-29 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.