INKSHAPE SRL

Soluție indisponibilă

Nefondat

Respinge apelul formulat de creditoarea-contestatoare Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA împotriva sentinţei civile nr. 208/2026 din 19 martie 2026, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal. Admite apelul formulat de debitoarea STEF-INVEST S.R.L., prin administrator special Apălimăriţei Răzvan, şi apelul incident formulat de contestatoarea INKSHAPE S.R.L., prin administrator judiciar ALFA şi OMEGA INSOLV SPRL, împotriva sentinţei civile nr. 208/2026 din 19 martie 2026, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă de contencios administrativ şi fiscal, hotărâre pe care o schimbă în parte, în sensul că: a. Admite în parte cererea de plată a creanţei, înregistrată sub nr. 27444/03.06.2025, cu privire la suma totală de 568.911,75 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1711/21.11.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. Eroilor nr. 30, oraşul Bucecea, judeţul Botoşani”, plata urmând a fi efectuată în condiţiile art. 102 alineat (6) din Legea nr. 85/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. privind plata sumelor de 821.096,86 lei (garanţia de bună execuţie) şi 1.711.469,42 lei - T.V.A inclusă (suma către S.C. Stef Invest S.R.L.). b. Admite în parte cererea de plată a creanţei, înregistrată sub nr. 31382/23.06.2025, cu privire la suma totală de 43.260,17 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1505/03.10.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. Ştefan Ciubotaşu, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui”, reprezentând penalităţi de întârziere datorate pentru nerespectarea termenului de execuţie, ca urmare a diminuării cuantumului de 508.561,11 lei cu valoarea garanţiei de bună execuţie în sumă de 465.300,94 lei), plata urmând a fi efectuată în condiţiile art. 102 alineat (6) din Legea nr. 85/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A. privind plata sumei de 4.547.470,81 - TVA inclusă, sumă achitată către S.C. Stef Invest S.R.L. Păstrează celelalte dispoziţii ale sentinţei, care nu contravin prezentei decizii. Definitivă. Pronunţată astăzi, 08 iulie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa instanţei.

Document: _Hotarare 643/2026 · 2026-07-08

Amână pronunţarea

Amana pronuntarea la data de 08.07.2026, solutia urmand a fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-06-23

Amână pronunţarea

Amana pronuntarea la data de 23.06.2026, solutia urmand a fi pusa la dispozitia partilor prin interme4diul grefei instantei

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-06-18

Amână pronunţarea

Amana pronuntarea la data de 18.06.2026 pentru cand solutia va fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-06-11

Soluție indisponibilă

413 NCPC/244 CPC

În temeiul art. 413 alin.(1) pct. 1 din C.proc.civ., dispune suspendarea judecă?ii apelului până la solu?ionarea definitivă a dosarului nr. 5595/99/2023/a10 aflat pe rolul Tribunalului Ia?i. Cu recurs pe toată perioada suspendării. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Bucure?ti în cazul exercitării căii de atac. Pronun?ată astăzi, 16.06.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

Document: incheiereSuspendare · 2026-06-16

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 15.06.2026.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-06-15

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 15.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.06.2026.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-06-08

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 08.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.06.2026.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-06-04

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 04.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.05.2026.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-05-25

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 25.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.05.2026.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-05-08

Nefondat

Respinge recursul formulat de recurenta Compania Natională de Investitii CNI SA, împotriva sentintei nr.830/2025/AP pronuntata de Tribunalul Iaşi, ca nefondat. Obliga recurenta CNI SAsă achite intimatei suma de 1815 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat. Definitiva. Pronuntata azi, 09.02.2026, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.

Document: _Hotarare 123/2026 · 2026-02-09

Respinge cererea

Admite excepţia rămânerii fără obiect a cererii de chemare în judecată invocată de pârâtă şi, în consecinţă, respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta INKSHAPE SRL, în contradictoriu cu pârâ?ii COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII CNI SA ?i STEF INVEST SRL, societatea aflată în insolven?ă reprezentată prin Consor?iul practicienilor în insolven?ă Infinexa Restructuring SPRL ?i First Capital Solutions IPURL. Obligă pârâta Compania Nationala De Investitii Cni SA la plata către reclamanta Inkshape Srl a sumei de 5.290 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru(450 de lei) ?i onorariu avoca?ial(4840 lei). Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Ia?i. Pronunţată astăzi, data de 11.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: _Hotarare 830/2025 · 2025-12-11

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea la data de 11.12.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-11-25

Respinge cererea

Admite excepţia rămânerii fără obiect a cererii de chemare în judecată, invocată de pârâtă. Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Inkshape S.R.L., în contradictoriu cu pârâ?ii Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. ?i Stef Invest S.R.L., societatea aflată în insolven?ă reprezentată prin Consor?iul practicienilor în insolven?ă Infinexa Restructuring SPRL ?i First Capital Solution IPURL. Obligă pe pârâta Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. la plata către reclamanta Inkshape Srl a sumei de 5.290 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru (450 de lei) ?i onorariu avoca?ial (4840 lei). Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Eventuala cerere de recurs se depune la Tribunalul Ia?i. Pronunţată astăzi, 13 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: _Hotarare 129/2026 · 2026-02-13

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea la data de 13.02.2026, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-01-29

Admite cererea

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. Stef Invest S.R.L., prin administratorul judiciar reprezentat de consorţiul format din Infinexa Restructuring S.P.R.L.şi First Capital Solution I.P.U.R.L. şi cu citarea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. În temeiul art. 123 alin.3 teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune rezilierea contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr. 522/19.05.2023 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă medie, Str. Căpitan Grigore Ignat nr. 14, municipiul Bârlad, judeţul Vaslui”, încheiat între Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în calitate de achizitor, şi asocierea S.C. Stef Invest S.R.L. şi S.C. Inkshape S.R.L., reprezentată de liderul de asociere S.C. Stef Invest S.R.L., în calitate de antreprenor. Respinge, ca neîntemeiată, cererea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. privind acordarea cheltuielilor de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Ia?i. Pronunţată astăzi, 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.

Document: _Hotarare 204/2026 · 2026-03-19

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2026.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-03-04

Amână cauza

Acordă termen la 04.03.2026 pentru citarea intervenientului forţat SC INKSHAPE SRL

Document: incheieredesedinta · 2026-01-21

Admite cererea

Admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. Stef Invest S.R.L., prin administratorul judiciar reprezentat de consorţiul format din Infinexa Restructuring S.P.R.L. şi First Capital Solution I.P.U.R.L. şi cu citarea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. În temeiul art. 123 alin.3 teza finală din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune rezilierea contractului de proiectare şi execuţie lucrări nr. 516/16.05.2023 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă medie, Str. Parcului, punct Lunca Trotu?ului, sat Dofteana, comuna Dofteana, judeţul Bacău”, încheiat între Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A., în calitate de achizitor, şi asocierea S.C. Stef Invest S.R.L. şi S.C. Inkshape S.R.L., reprezentată de liderul de asociere S.C. Stef Invest S.R.L., în calitate de antreprenor. Respinge, ca neîntemeiată, cererea intervenientei forţate S.C. Inkshape S.R.L. privind acordarea cheltuielilor de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, calea de atac urmând a fi depusă la Tribunalul Ia?i. Pronunţată astăzi, 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.

Document: _Hotarare 203/2026 · 2026-03-19

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 19.03.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.03.2026.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-03-04

Amână cauza

Acordă termen la 04.03.2026 pentru citarea intervenientului forţat SC INKSHAPE SRL

Document: incheieredesedinta · 2026-01-21

Alte soluţii

I. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei de interes al contestatoarei S.C. Inkshape S.R.L. în formularea contestaţiei, excepţie invocată de către intimata-debitoare S.C. Stef Invest S.R.L., prin administrator special Apălimăriţei Răzvan. II. Admite în parte contestaţia formulată de către contestatoarea-creditoare Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., în contradictoriu cu intimata – debitoare S.C. Stef Invest S.R.L. şi intimatul – administrator judiciar reprezentat de consorţiul format din Infinexa Restructuring S.P.R.L. şi First Capital Solution I.P.U.R.L., contestaţie ce are ca obiect măsurile administratorului judiciar al debitoarei S.C. Stef Invest S.R.L., din cadrul Raportului de activitate nr. 9 nr. 2485/02.09.2025 publicat în B.P.I. nr. 19232/03.09.2025, referitoare la cererile de plată formulate de către contestatoarea Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A. nr. 27444/03.06.2025, nr. 31382/23.06.2025 şi nr. 31837/25.06.2025 (punctele 7, 8 şi 9 din raport). Admite în parte contestaţia formulată de către contestatoarea S.C. Inkshape S.R.L., împotriva măsurilor administratorului judiciar al debitoarei S.C. Stef Invest S.R.L., din cadrul Raportului de activitate nr. 9 nr. 2485/02.09.2025 publicat în B.P.I. nr. 19232/03.09.2025, privind soluţionarea cererilor de plată formulate de către contestatoarea Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A. înregistrate sub nr. 27444/03.06.2025, nr. 31382/23.06.2025 şi nr. 31837/25.06.2025 (punctele 7, 8 şi 9 din raport). Anulează măsurile administratorului judiciar al debitoarei S.C. Stef Invest S.R.L., dispuse prin raportul de activitate nr. 9 nr. 2485/02.09.2025 publicat în B.P.I. nr. 19232/03.09.2025, cu privire la soluţionarea cererilor de plată formulate de către contestatoarea Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A., înregistrate sub nr. 27444/03.06.2025, nr. 31382/23.06.2025 şi nr. 31837/25.06.2025 (punctele 7, 8 şi 9 din raport) şi, pe cale de consecinţă: a. Admite în parte cererea de plată a crean?ei, înregistrată sub nr. 27444/03.06.2025, cu privire la suma totală de 2.280.381,17 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1711/21.11.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. Eroilor nr. 30, oraşul Bucecea, judeţul Boto?ani” (din care suma de 1.711.469,42 lei – T.V.A inclusă, reprezintă suma achitată către S.C. Stef Invest S.R.L., iar suma de 568.911,75 lei reprezintă penalităţi de întârziere), plata urmând a fi efectuată în condi?iile art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014. Respinge, ca neîntemeiată, cererea contestatoarei Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A. ce are ca obiect plata sumei de 821.096,86 lei (garanţia de bună execuţie). b. Admite în parte cererea de plată a crean?ei, înregistrată sub nr. 31382/23.06.2025, cu privire la suma totală de 4.590.730,98 lei, în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1505/03.10.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă mică, str. ?tefan Ciubotasu, municipiul Vaslui, judeţul Vaslui” (din care suma de 4.547.470,81 lei – T.V.A inclusă, reprezintă suma achitată către S.C. Stef Invest S.R.L., iar suma de 43.260,17 lei reprezintă penalităţi de întârziere datorate pentru nerespectarea termenului de execuţie, ca urmare a diminuării cuantumului de 508.561,11 lei cu valoarea garanţiei de bună execuţie în sumă de 465.300,94 lei), plata urmând a fi efectuată în condi?iile art. 102 alin. 6 din Legea 85/2014. c. Admite cererea de plată a crean?ei, înregistrată sub nr. 31837/25.06.2025, cu privire la suma totală de 693.700,95 lei (reprezentând penalităţi datorate pentru nerespectarea termenului de execuţie, ca urmare a diminuării cuantumului de 1.046.415,35 lei cu valoarea garanţiei de bună execuţie în sumă de 352.714,40 lei), în temeiul contractului de proiectare şi execuţie de lucrări nr. 1664/09.11.2022 privind realizarea obiectivului de investiţii „Construire creşă pentru 110 locuri în

Document: _Hotarare 208/2026 · 2026-03-19

Amână pronunţarea

Amână pronuntarea la data de 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 C.pr.civ. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.03.2026.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-03-04

Amână cauza

Acordă termen la 04.03.2026 pentru comunicarea înscrisurilor solicitate de instanţă

Document: incheieredesedinta · 2026-01-21

Amână cauza

Acordă termen la 21.01.2026 orele 9.00.

Document: incheieredesedinta · 2025-11-26

Soluție indisponibilă

Amână cauza

Acordă termen la data de 04.03.2027 pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2026-10-15

Amână cauza

Acordă termen la data de 15.10.2026 pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2026-03-26

Amână cauza

Acordă termen la data de 26.03.2026 pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2025-11-20

Amână cauza

Acordă termen la data de 20.11.2025, pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2025-05-29

Amână cauza

În temeiul dispoziţiilor art. 145 alin. 1 lit. A pct.c şi lit.B din Legea nr. 85/2014, dispune intrarea în procedura generală a falimentului a debitoarei BISMOBIL KITCHEN SRL. În temeiul art. 145 alin.2 lit.b din Legea nr. 85/2014, desemnează lichidator judiciar provizoriu consorţiul format din practicienii în insolvenţă INVIRO INSOLVENCY IPURL şi CAPITAL INSOL SPRL – FILIALA IAŞI, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014. Fixează onorariul provizoriu cuvenit lichidatorului judiciar la 2000 lei/lună, care se va achita din averea debitoarei. Pune în vedere ca la prima adunare generală a creditorilor să supună spre aprobare confirmarea sa şi comisionul de administrare. În lipsa disponibilită?ilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor în insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi supus aprobării în conformitate cu art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.118 ?i urm. din Statutul UNPIR. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare. Fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, în termen de 10 zile de la notificare. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorului şi Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Ia?i pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 17.03.2025. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 16.04.2025. Fixează termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar. Fixează termenul limită pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 16.05.2025. În temeiul art. 151 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 29.05.2025. Executorie. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Ia?i în termen de 7 de zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în BPI. Pronunţată azi, 30.01.2025, în condiţiile art. 396 alin.2 C.p.c., prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: Hotarareintermediara 30/2025 · 2025-01-30

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea la data de 30.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 C.pr.civ. Pronunţată astăzi, 23.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-01-23

Amână cauza

Acordă termen la data de 23.01.2025, pentru discutarea propunerii de intrare în faliment

Document: incheieredesedinta · 2024-11-28

Amână cauza

Acordă termen la data de 28.11.2024, pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2024-06-20

Amână cauza

Acordă termen la data de 20.06.2024, pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2024-02-15

Amână cauza

În baza art.53 alin.2 din Legea nr. 85/2014, dispune decăderea din dreptul de administrare al debitoarei BISMOBIL KITCHEN SRL. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI, în ceea ce priveşte sancţiunea decăderii, pentru debitoarea reprezentată de administratorul statutar. Cererea de apel se depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată azi, 05.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Acordă termen la data de 15.02.2024, ora 09:00, pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2023-10-05

Amână cauza

Acordă termen la data de 05.10.2023, ora 09:00, pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2023-06-08

Încheiere

În temeiul art. 58 lit. n din Legea nr. 85/2014, încuviinţează cererea formulată de practicianul în insolvenţă INVIRO INSOLVENCY IPURL, administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC BISMOBIL KITCHEN SRL. Dispune prelungirea termenului de depunere a protocolului de colaborare cu ceilalţi administratori judiciari provizorii numiţi în cadrul grupului de societăţi „Bismobil Kitchen” la data de 10.04.2023. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare prin BPI, cererea urmând a se depune la Tribunalul Iaşi. Pronunţată astăzi, 30.03.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: incheieredesedinta · 2023-03-30

Amână cauza

Admite cererea formulată de către debitoarea BISMOBIL KITCHEN SRL, având ca obiect deschiderea procedurii generale de insolvenţă. În temeiul art. 71 rap. la art. 38 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Deschide procedura generală de insolvenţă împotriva debitoarei BISMOBIL KITCHEN SRL. În temeiul art.73 rap.la art.45 alin.1 lit. d din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Desemnează administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă INVIRO INSOLVENCY IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege. În lipsa unei conven?ii încheiate cu creditorii, administratorul judiciar va fi remunerat pe baza deconturilor aprobate de judecătorul sindic. În lipsa disponibilită?ilor în contul debitorului, se va utiliza fondul de lichidare, plă?ile urmând a fi făcute potrivit prevederilor OUG 86/2006 privind organizarea activită?ii practicienilor in insolven?ă, decontul de cheltuieli al lichidatorului judiciar urmând a fi suspus aprobării in conformitate cu disp.art.39 alin.4 din Legea 85/2014, respectiv a art.116 alin.2 din Statutul UNPIR. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar toate documentele informaţiile cerute cu privire la activitatea ?i averea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În temeiul art. 101 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune ca administratorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea bunurilor din averea debitoarei, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalită?ilor de publicitate prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport prin care să propună fie intrarea debitoarei în faliment în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, până la data de 13.03.2023. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, până la data de 03.04.2023. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 07.04.2023. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 27.04.2023. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe la 22.05.2023. Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 02.05.2023, ora 10:00, la sediul administratorului judiciar, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea desemnării acestuia şi onorariul provizoriu. Dispune trimiterea, de îndată şi, în orice caz, cu cel pu?in 10 zile înainte de împlinirea termenului limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a crean?elor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către administratorul judiciar numit în prezenta cauză. În temeiul art.189 din Legea nr. 85/2014, Desemnează pe administratorul judiciar provizoriu Inviro Insolvency IPURL ca practician coordonator şi Dispune ca acesta să depună la dosarul cauzei protocolul de cooperare încheiat cu administratorii judiciari provizorii deja desemnaţi pentru societăţile din grup, în termen de 10 zile de la data deschiderii procedurii. În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, Dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către j

Document: incheieredesedintasecreta 24/2023 · 2023-02-20

Amână cauza

Soluţia corectă: Amână cauza şi acordă termen la data de 20.02.2023, ora 09:00, sala VIII-etaj 4, pentru a se comunica debitoarei cererea de intrare în procedura insolvenţei formulată de SC TV SAT INTERMEDIA SRL. (EROARE - Amână pronunţarea pentru data de 20.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin.2 C.pr.civ.)

Document: incheieredesedinta · 2023-02-13