Cifra de afaceri a scăzut-26,8%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 60,7 K lei, față de 82,9 K lei în 2024.
Bilanț 2025MAXIM SPECIAL CONSTRUCT SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în creștere.
MAXIM SPECIAL CONSTRUCT SRL are sediul în Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a crescut-65,9%
Marja netă calculată este -65,9% în 2025, față de -550,4% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Creanțe în creștere+79%
Soldul creanțelor a crescut față de 2024. Bilanțul nu arată dacă facturile sunt restante sau dacă au fost încasate ulterior.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
36/ 100
Atenție moderată0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 202560,7 K lei-26,8% față de anul anterior
Rezultat net 2025-40 K leiPierdere redusă cu 91,2%
Angajați 20251-66,7% față de anul anterior
Capitaluri proprii 2025-1,5 mil. leiDeficit de capital majorat cu 11,6%
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 9,3% · n=89Cifra de afaceri: -26,8% față de anul anterior.Marjă netă -65,9% · +484,5 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
2024-1,3 mil. lei
2025-1,5 mil. lei
Datorii raportate
20241,6 mil. lei
20251,8 mil. lei
Disponibilități bănești
202471,9 K lei
202552,5 K lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 240,8 K lei | 82,9 K lei | 60,7 K lei | -26,8% față de anul anterior |
| Rezultat net | -255,9 K lei | -456 K lei | -40 K lei | Pierdere redusă cu 91,2% |
| Capitaluri proprii | -886,6 K lei | -1,3 mil. lei | -1,5 mil. lei | Deficit de capital majorat cu 11,6% |
| Datorii | 1,2 mil. lei | 1,6 mil. lei | 1,8 mil. lei | +13% față de anul anterior |
| Creanțe | 67,6 K lei | -85,1 K lei | -17,8 K lei | Creștere cu 67,3 K lei față de anul anterior |
| Angajați | 4 | 3 | 1 | -66,7% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă-65,9%-550,4%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 9,3% (n=89) · 2024: 6,9% (n=95)
Rezultat / active (A+B)-15,3%-213,2%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 9,9% (n=88) · 2024: 8,9% (n=91)
Vânzări per angajat60.677 lei27.617 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 321.739 lei (n=85) · 2024: 302.662 lei (n=86)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)-574,9%-627,6%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 41,4% (n=88) · 2024: 44,3% (n=91)
Datorii / active (A+B)674,9%727,6%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 54,8% (n=88) · 2024: 53% (n=91)
Ponderea activelor imobilizate86,7%106,2%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 20,7% (n=88) · 2024: 24,8% (n=91)
Active circulante / datorii totale0,02×-0,01×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,3× (n=109) · 2024: 1,24× (n=115)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări-105,8 zile-369,9 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 78 zile (n=82) · 2024: 82,3 zile (n=89)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 60.677
- Rezultat net
- -39.964
- Angajați
- 1
- Datorii
- 1.759.516
- Active imobilizate
- 226.043
- Active circulante
- 34.668
- Capitaluri proprii
- -1.498.805
- Venituri totale
- 60.702
- Cheltuieli totale
- 100.060
- Stocuri
- —
- Creanțe
- -17.839
- Casă și conturi la bănci
- 52.507
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 82.851
- Rezultat net
- -455.986
- Angajați
- 3
- Datorii
- 1.556.452
- Active imobilizate
- 227.110
- Active circulante
- -13.205
- Capitaluri proprii
- -1.342.547
- Venituri totale
- 82.888
- Cheltuieli totale
- 538.045
- Stocuri
- —
- Creanțe
- -85.125
- Casă și conturi la bănci
- 71.920
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 240.799
- Rezultat net
- -255.866
- Angajați
- 4
- Datorii
- 1.236.957
- Active imobilizate
- 228.177
- Active circulante
- 122.220
- Capitaluri proprii
- -886.560
- Venituri totale
- 240.848
- Cheltuieli totale
- 494.626
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 67.598
- Casă și conturi la bănci
- 54.622
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 265.875
- Rezultat net
- -664.540
- Angajați
- 4
- Datorii
- 1.083.983
- Active imobilizate
- 229.244
- Active circulante
- 224.044
- Capitaluri proprii
- -630.695
- Venituri totale
- 265.920
- Cheltuieli totale
- 927.834
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 130.335
- Casă și conturi la bănci
- 93.709
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 839.153
- Rezultat net
- -24.600
- Angajați
- 6
- Datorii
- 877.952
- Active imobilizate
- 230.311
- Active circulante
- 741.911
- Capitaluri proprii
- 94.270
- Venituri totale
- 839.349
- Cheltuieli totale
- 855.857
- Stocuri
- 29
- Creanțe
- 455.919
- Casă și conturi la bănci
- 285.963
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 883.398
- Rezultat net
- 2.793
- Angajați
- 9
- Datorii
- 720.293
- Active imobilizate
- 133.828
- Active circulante
- 772.390
- Capitaluri proprii
- 185.925
- Venituri totale
- 883.454
- Cheltuieli totale
- 873.090
- Stocuri
- 1.537
- Creanțe
- 519.030
- Casă și conturi la bănci
- 251.823
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
36/ 100Atenție moderată
3semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
ANAF publică o perioadă de inactivitate începută la 2019-02-07; reactivare la 2019-05-06. Firma nu era marcată inactivă la ultima verificare.
ANAF · 2019-05-06Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-17
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 3 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
ANAF publică o perioadă de inactivitate începută la 2019-02-07; reactivare la 2019-05-06. Firma nu era marcată inactivă la ultima verificare.
ANAF · 2019-05-06Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2013-12-16 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
5 dosare cu nume identic · 2021-10-16–2026-10-17 · verificat 2026-10-17.
contestaţie la executare · Fond
3 termene · ultima soluție: indisponibilă
2027-01-14 · 11:00
Soluție indisponibilă
2026-09-10 · 13:00
Amână cauza
Admite excep?ia netimbrării cererii de suspendare provizorie, invocată din oficiu. Anulează, ca netimbrată, cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatoarea MAXIM SPECIAL CONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu intimata STEF INVEST SRL. Fără cale de atac. Cererea de apel se depune la Judecătoria Botosani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 10.09.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-09-10
2026-09-03 · 13:00
Amână cauza
pentru lipsa de procedură amână solu?ionarea capătului de cerere cu obiect suspendare provizorie executare silită
Document: incheieredesedinta · 2026-09-03
suspendare provizorie · Fond
1 termen · ultima soluție: Anulează cererea
2026-08-05 · 12:00
Anulează cererea
Admite excepţia de netimbrare a capătului de cerere privind suspendarea provizorie a executării silite, invocată de instanţă din oficiu. Anulează ca netimbrat capătul de cerere privind suspendarea provizorie a executării silite pornită în dosarul de executare nr. 347/2026 al BEJ Dumitras Ancuta formulată de contestatoarea MAXIM SPCIAL CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu intimata STEF INVEST SRL. Fără cale de atac. Pronunţată în data de 05.08.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _IncheiereFinalaDezinvestire · 2026-08-05
pretenţii · Fond
pretenţii · Fond
7 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2026-04-23 · 9:00
Admite in parte cererea
Admite în parte cererea formulată de reclamanta STEF-INVEST S.R.L., în contradictoriu cu pârâta societatea MAXIM SPECIAL CONSTRUCT S.R.L. Obligă pârâta la plata sumei de 238.000 lei, precum şi la penalităţi de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, calculate asupra sumei de 6.274.861,60 RON fără TVA, de la data de 07.06.2024 şi până la data de 31.12.2024. Respinge cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea sentinţei, care se depune la Tribunalul Botoşani. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 23.04.2026.
Document: _Hotarare 23/2026 · 2026-04-23
2026-04-16 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 23 aprilie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 16 aprilie 2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-16
2026-04-09 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 16 aprilie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 09 aprilie 2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-09
2026-03-30 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 09 aprilie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 30 martie 2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-03-30
2026-03-16 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 30 martie 2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 16 martie 2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-03-16
2026-01-26 · 9:30
Amână cauza
Se amână judecarea cauzei pentru administrarea probatoriului încuviinţat.
Document: incheieredesedinta · 2026-01-26
2025-11-24 · 9:00
Amână cauza
Se amână judecarea cauzei în vederea semnării cererii de chemare în judecată şi a mandatării apărătorului reclamantei de către administratorul judiciar.
Document: incheieredesedinta · 2025-11-24
Căi de atac declarate: Apel · 2026-05-25
pretenţii · Fond
4 termene · ultima soluție: Respinge cererea
2024-12-19 · 9:00
Respinge cererea
Respinge cererea formulată, ca neîntemeiată. Obligă reclamanta să achite intimatei suma de 4000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat redus parţial. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 19.12.2024.
Document: Hotarare 48/2024 · 2024-12-19
2024-12-12 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru data de 19.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 12.12.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-12-12
2024-11-20 · 9:00
Amână cauza
pentru depunerea la dosar de către părţi, prin intermediul reprezentanţilor a înscrisurilor şi precizărilor solicitate de către instanţă la acest termen de judecată.
Document: incheieredesedinta · 2024-11-20
2024-10-17 · 9:00
Amână cauza
pentru complinirea lipsurilor în ceea ce priveşte cererea de chemare în judecată, respectiv semnătură olografă, certificarea acţiunii de către administratori.
Document: incheieredesedinta · 2024-10-17
Căi de atac declarate: Apel · 2025-02-07
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 32589088
- Număr de înregistrare
- J7/364/2013
- Înmatriculare
- 16 decembrie 2013
- EUID
- ROONRC.J7/364/2013
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- CĂTĂMĂREŞTI-DEAL Sat Cătămăreşti-Deal, Comuna Mihai Eminescu Botoşani
- Adresă fiscală
- CĂTĂMĂREŞTI-DEAL Cătămăreşti-Deal BOTOŞANI
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 16 decembrie 2013
- Înregistrare fiscală
- 21 februarie 2022
- Telefon
- 0745095354 · Firme cu același număr
- Website
- www.credit-imob.ro
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- MAXIM MARICEL CORNELIU
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- MAXIM SPECIAL CONSTRUCT SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 16.12.2013
- Înregistrare fiscală
- 16 decembrie 2013
- Număr registrul comerțului
- J07/364/2013
- Cod CAEN
- 4333
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani
Contact și adrese
- Telefon
- 0745095354 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. BOTOŞANI, SAT CĂTĂMĂREŞTI-DEAL COM. MIHAI EMINESCU, CĂTĂMĂREŞTI-DEAL, AP.1
- Cod poștal fiscal
- 717248
- Strada sediului
- CĂTĂMĂREŞTI-DEAL
- Localitatea sediului
- Sat Cătămăreşti-Deal Com. Mihai Eminescu
- Județul sediului
- BOTOŞANI
- Codul poștal al sediului
- 717248
- Strada domiciliului fiscal
- CĂTĂMĂREŞTI-DEAL
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sat Cătămăreşti-Deal Com. Mihai Eminescu
- Județul domiciliului fiscal
- BOTOŞANI
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 717248
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- Perioada 1: TVA de la
- 29 iulie 2021
- Perioada 2: TVA de la
- 7 mai 2019
- Perioada 2: TVA până la
- 31 ianuarie 2020
- Perioada 2: Anulare operată la
- 5 martie 2020
- Perioada 2: Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- Perioada 3: TVA de la
- 14 ianuarie 2014
- Perioada 3: TVA până la
- 7 februarie 2019
- Perioada 3: Anulare operată la
- 13 februarie 2019
- Perioada 3: Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 decembrie 2022
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
- Inactivare
- 7 februarie 2019
- Reactivare
- 6 mai 2019
- Publicarea deciziei
- 13 februarie 2019
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
8 activități autorizate
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4331 Rev. 2Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 2Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 2Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 2Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4391 Rev. 2Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4399 Rev. 2Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4669 Rev. 2Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-17 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.