Obligații fiscale restante publicateNecesită verificare
479.080 lei în total.
ANAF · 2026-06-30PERLA EDIFICII SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
Obligații fiscale restante publicate479.080 lei în total.Vezi contextul →
01
Rezumat
Vânzări în creștere. Marjă în creștere.
PERLA EDIFICII SRL are sediul în Municipiul Arad. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Cifra de afaceri a crescut+130,8%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 69,5 K lei, față de 30,1 K lei în 2024.
Bilanț 2025Marja netă a crescut-391,7%
Marja netă calculată este -391,7% în 2025, față de -2,4 K% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
54/ 100
Atenție ridicată0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 202569,5 K lei+130,8% față de anul anterior
Rezultat net 2025-272,1 K leiPierdere redusă cu 63,1%
Angajați 20255Neschimbat față de anul anterior
Capitaluri proprii 2025-1,4 mil. leiDeficit de capital majorat cu 23,8%
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · raportare simplificată · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 9,1% · n=21.873Cifra de afaceri: +130,8% față de anul anterior.Marjă netă -391,7% · +2.057,5 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
2024-1,1 mil. lei
2025-1,4 mil. lei
Datorii raportate
20241,5 mil. lei
20251,7 mil. lei
Disponibilități bănești
2024-56 lei
2025-109 lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 234,2 K lei | 30,1 K lei | 69,5 K lei | +130,8% față de anul anterior |
| Rezultat net | -356,3 K lei | -737,4 K lei | -272,1 K lei | Pierdere redusă cu 63,1% |
| Capitaluri proprii | -403,7 K lei | -1,1 mil. lei | -1,4 mil. lei | Deficit de capital majorat cu 23,8% |
| Datorii | 1,2 mil. lei | 1,5 mil. lei | 1,7 mil. lei | +19,7% față de anul anterior |
| Creanțe | 401,2 K lei | 316 K lei | 332,1 K lei | +5,1% față de anul anterior |
| Angajați | 6 | 5 | 5 | Neschimbat față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă-391,7%-2.449,2%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 9,1% (n=21.873) · 2024: 8,4% (n=33.726)
Rezultat / active (A+B)-81,1%-230,7%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 2,2% (n=18.775) · 2024: 2% (n=27.231)
Vânzări per angajat13.896 lei6.021 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 146.488 lei (n=18.342) · 2024: 126.637 lei (n=29.144)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)-421,2%-357%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 34,2% (n=18.786) · 2024: 36,9% (n=27.247)
Datorii / active (A+B)521,2%457%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 64,5% (n=18.786) · 2024: 61,3% (n=27.247)
Ponderea activelor imobilizate0%0,1%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 20,4% (n=18.786) · 2024: 19,4% (n=27.247)
Active circulante / datorii totale0,19×0,22×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,04× (n=30.383) · 2024: 1,12× (n=44.266)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări1.720,9 zile3.778,9 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 95,6 zile (n=19.903) · 2024: 92,2 zile (n=29.935)
Stocuri în zile de vânzări18 zile41,6 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 21,1 zile (n=11.572) · 2024: 20,5 zile (n=16.724)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 69.479
- Rezultat net
- -272.141
- Angajați
- 5
- Datorii
- 1.748.745
- Active imobilizate
- 0
- Active circulante
- 335.507
- Capitaluri proprii
- -1.413.238
- Venituri totale
- 69.479
- Cheltuieli totale
- 341.620
- Stocuri
- 3.481
- Creanțe
- 332.135
- Casă și conturi la bănci
- -109
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 30.107
- Rezultat net
- -737.386
- Angajați
- 5
- Datorii
- 1.460.714
- Active imobilizate
- 160
- Active circulante
- 319.457
- Capitaluri proprii
- -1.141.097
- Venituri totale
- 30.107
- Cheltuieli totale
- 767.493
- Stocuri
- 3.481
- Creanțe
- 316.032
- Casă și conturi la bănci
- -56
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 234.179
- Rezultat net
- -356.289
- Angajați
- 6
- Datorii
- 1.192.259
- Active imobilizate
- 931
- Active circulante
- 787.617
- Capitaluri proprii
- -403.711
- Venituri totale
- 236.904
- Cheltuieli totale
- 590.824
- Stocuri
- 345.933
- Creanțe
- 401.204
- Casă și conturi la bănci
- 40.480
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 4.868.363
- Rezultat net
- 74.721
- Angajați
- 9
- Datorii
- 960.648
- Active imobilizate
- 19.450
- Active circulante
- 893.776
- Capitaluri proprii
- -47.422
- Venituri totale
- 1.840.503
- Cheltuieli totale
- 1.717.768
- Stocuri
- 363.941
- Creanțe
- 515.948
- Casă și conturi la bănci
- 13.887
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.189.183
- Rezultat net
- 87.325
- Angajați
- 10
- Datorii
- 4.604.675
- Active imobilizate
- 26.704
- Active circulante
- 4.455.828
- Capitaluri proprii
- -122.143
- Venituri totale
- 3.503.675
- Cheltuieli totale
- 3.404.408
- Stocuri
- 3.740.542
- Creanțe
- 735.704
- Casă și conturi la bănci
- -20.418
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 381.616
- Rezultat net
- 105.313
- Angajați
- 10
- Datorii
- 1.771.003
- Active imobilizate
- 22.068
- Active circulante
- 1.539.467
- Capitaluri proprii
- -209.468
- Venituri totale
- 1.215.322
- Cheltuieli totale
- 1.105.974
- Stocuri
- 1.115.624
- Creanțe
- 385.968
- Casă și conturi la bănci
- 37.875
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
54/ 100Atenție ridicată
3semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
479.080 lei în total.
ANAF · 2026-06-30Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFApare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-18
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 1 × 30 puncteSemnale de atenție 2 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
479.080 lei în total.
ANAF · 2026-06-30Bilanțul pentru 2025 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2025Rezultatul net raportat pentru 2025 este negativ.
Ministerul Finanțelor · 2025Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2014-05-08 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Poziția firmei în lista ANAF la 2026-06-30. Sumele sunt în lei și separă obligațiile contestate de cele necontestate.
| Buget | Principal | Accesorii | Total | Necontestat | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|
| Buget de stat | 184.249 lei | 55.105 lei | 239.354 lei | 239.354 lei | 0 lei |
| Asigurări sociale | 158.104 lei | 9.030 lei | 167.134 lei | 167.134 lei | 0 lei |
| Șomaj | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei | 0 lei |
| Sănătate | 69.359 lei | 3.233 lei | 72.592 lei | 72.592 lei | 0 lei |
Observație ANAF: Insolvabil
Istoric publicat
Aparițiile vechi nu indică existența unei datorii în prezent sau continuitatea aceleiași obligații. Arhivele sunt folosite numai pentru prezențe; absența dintr-o ediție istorică nu este interpretată.
| Ediție | Total | Buget de stat | Asigurări sociale | Șomaj | Sănătate | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 479.080 lei | 239.354 lei | 167.134 lei | 0 lei | 72.592 lei | 0 lei |
| 2016-03-31 | 25.420 lei | 23.701 lei | 1.160 lei | 54 lei | 505 lei | 0 lei |
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
8 dosare cu nume identic · 2021-10-17–2026-10-18 · verificat 2026-10-18.
reziliere contract · Apel
2 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-20 · 11:00
Soluție indisponibilă
2026-09-17 · 09:00
Încheiere
Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată fixat iniţial în dosarul nr. 3406/108/2022 al Curţii de Apel Timişoara, formulată de către intimata reclamantă Hortilife B.V. Pronunţată astăzi, 17.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2026-09-17
Căi de atac declarate: Apel · 2026-07-10
cerere de ajutor public judiciar · Fond
1 termen · ultima soluție: Respinge cererea
2025-10-30 · 09:00
Respinge cererea
Respinge cererea de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru formulată de petenta PERLA EDIFICII S.R.L., ca fiind neîntemeiată. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare se va depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 30.10.2025.
Document: _IncheiereFinalaDezinvestire · 2025-10-30
pretenţii · Fond
4 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-11-19 · 11:00
Soluție indisponibilă
2026-09-24 · 09:30
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la data de 19.11.2026, ora 11.00, pentru audierea martorului
Document: incheieredesedinta · 2026-09-24
2026-06-25 · 09:00
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la data de 24.09.2026, ora 09.30, pentru a se comunica chematului în garanţie înscrisuri
Document: incheieredesedinta · 2026-06-25
2026-04-30 · 09:00
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la data de 25.06.2026, otuluira 09.00, pentru administrarea probei cu interogatoriul pârâtului
Document: incheieredesedinta · 2026-04-30
pretenţii · Recurs
2 termene · ultima soluție: Constata nul recursul
2025-06-26 · 10:30
Constata nul recursul
Constată nul recursul declarat de recurenta pârâtă Perla Beneficii SRL, în contradictoriu cu intimata reclamantă Trans - Cim SRL, împotriva Deciziei civile nr. 47 din data de 20 februarie 2025, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 16980/55/2022, având ca obiect pretenţii. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26 iunie 2025.
Document: _Hotarare 90/2025 · 2025-06-26
2025-06-17 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea hotărârii la data de 26 iunie 2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-06-17
Căi de atac declarate: Recurs · 2025-04-16; Apel · 2024-08-28
pretenţii · Apel
5 termene · ultima soluție: Admitere apel
2025-02-20 · 09:00
Admitere apel
Admite apelul formulat de apelanta Trans Cim SRL în contradictoriu cu intimata Perla Edificii SRL. Schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că, Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă reconvenţională Perla Edificii SRL în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă reconvenţională Trans Cim SRL şi înlătură dispoziţia de compensare a obligaţiilor reciproce stabilită de prima instanţă, precum şi obligaţia de plata a cheltuielilor de judecată stabilite în sarcina reclamantei-pârâtă reconvenţională. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Obligă intimata la plata către apelantă a sumei de 2.360,86 lei cheltuieli de judecată în apel formate din taxă judiciară de timbru. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Arad. Pronunţată la data de 20.02.2025 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Hotarare 47/2025 · 2025-02-20
2025-02-13 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 20.02.2024, având nevoie de timp pentru deliberare
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-02-13
2025-01-16 · 09:00
Amână cauza
Termen 13.02.2025 ora 09:00 pentru ca expertul să aducă lămuriri la raportul de expertiză
Document: incheieredesedinta · 2025-01-16
2024-12-05 · 09:00
Amână cauza
T: 16.01.2025, ora 9,00 pentru studiere completare raport expertiză, pentru achitare onorariu suplimentar de expert.
Document: incheieredesedinta · 2024-12-05
2024-11-07 · 09:30
Amână cauza
T:05.12.2024 ora 9,00 pentru ca OCPI să comunica copia înscrisurilor în baza cărora construcţia a fost înscrisă în CF.
Document: incheieredesedinta · 2024-11-07
Căi de atac declarate: Recurs · 2025-04-16; Apel · 2024-08-28
cerere de valoare redusă · Fond
1 termen · ultima soluție: Respinge cererea
2023-11-02 · 08:30
Respinge cererea
Respinge cererea de valoare redusă formulată de reclamanta EON ENERGIE ROMÂNIA S.A., în contradictoriu cu pârâta S.C. PERLA EDIFICII S.R.L., ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Arad. Pronunţată astăzi, 02.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotararecameraconsiliu 12345/2023 · 2023-11-02
reziliere contract contract 262/2021/extraneitate/Olanda/ · Fond
25 termene · ultima soluție: Admite cererea
2026-05-07 · 10:00
Admite cererea
Admite ac?iunea formulată, precizată de reclamanta Hortilife BV („HORTILIFE”) în contradictoriu cu pârâta SC PERLA EDIFICII SRL: Constată rezilierea par?ială a Contractul de execu?ie lucrări nr.262/2021, precum şi a Contractului de execu?ie lucrări nr. 3PE/2021 încheiat între părţi ?i pe cale de consecin?ă : Obligă pârâta PERLA EDIFICII SRL să plătească reclamantei suma de 1.199.967 lei + TVA , sumă ce urmează a fi actualizată cu rata indicelui de infla?iei de la data plă?ii până la data restituirii integrale a debitului datorat, conform răspunsului la obiectivul nr.3 al raportului de expertiză al expertul tehnic judiciar Radu Olar reprezentând diferenţa de preţ între valoarea lucrărilor executate de Perla Edificii şi sumele plătite de către Hortilife BV la data Notificării de punere în întârziere din 09.09.2021 (2.724.274 lei - 1.524.307 lei) = 1.199.967 lei . Obligă pârâta PERLA EDIFICII SRL să plătească reclamantei penalită?i de 0,1 % pe zi întârziere calculate la suma de mai sus, conform art.14 din Contractul de execu?ie lucrări nr. 262/2021, precum şi din Contractul de execu?ie lucrări nr.3PE/2021 începând cu data scaden?ei - 13.09.2021 ?i până la data 01.01.2022, în sumă de 131.996,37 lei . Obligă pârâta PERLA EDIFICII SRL să plătească reclamantei cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul litigiu, în sumă de : I. 24.567,63 lei, compusă din :1.suma de 16.924,63 lei reprezentând taxă judiciară de timbru ( la fila 120 din Vol I reclamanta a achitat suma de 22.736,17 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferenta petitului iniţial de 1.640.086,77 lei, ulterior micşorat prin precizarea de acţiune de la fila 1868 din Vol VIII la suma de 1.331.963 RON pentru care taxa judiciară de timbru este de 16.924.63 lei); 2. suma de 2.143 lei reprezentând onorar achitat pentru dl expert tehnic judiciar Ing. Şipos Alexandru şi 3. suma de 5.500 lei reprezentând onorar achitat pentru dl expert tehnic judiciar Ing. Cojocariu Doru Lucian ; II. 20.000 euro reprezentând onorariu avocat din suma totală cerută de 46.562,97 euro, conform chitanţelor de la filele 1913-1982 din Vol VIII . Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Apelul se depune la instan?a a cărei hotărâre se atacă - Tribunalul Arad - , conform art.471 alin. 1 Cod de procedură civilă, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 07.05.2026 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
Document: _Hotarare 467/2026 · 2026-05-07
2026-04-23 · 10:00
Amână pronunţarea
AP:07.05.2026, ora 10,00 având nevoie de timp pentru a delibera.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-23
2026-04-09 · 09:30
Amână pronunţarea
AP:23.04.2026, ora 10,00 având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 al.1 Cod procedură civilă, va amâna pronunţarea.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-04-09
2026-02-26 · 09:30
Amână cauza
T:09.04.2026, ora 09,30 în condiţiile art.244 Cod procedură civilă fixează termen pentru dezbaterea fondului cauzei iar părţile vor depune la dosar note privind susţinerile lor cu cel puţin 5 zile înaintea termenului fixat.
Document: incheieredesedinta · 2026-02-26
2026-01-15 · 10:00
Amână cauza
T:26.02.2026, ora 09,30 pentru ca dl expert Cojocariu Doru Lucian să răspundă la ultimele obiecţiuni.
Document: incheieredesedinta · 2026-01-15
2025-11-20 · 10:10
Amână cauza
T:15.01.2026, ora 10,00 pentru comunicarea obiec?iunilor la raportul de expertiză cu dl expert Doru Cojocaru.
Document: incheieredesedinta · 2025-11-20
2025-10-23 · 10:15
Termen preschimbat
2025-09-29 · 10:10
Amână cauza
Preschimbă termenul de judecată fixat în cauză la data de 23.10.2025 şi fixează termen de judecată la data de 20.11.2025, ora 10:10, sala 204, complet C4-LP 2025, pentru când se citează părţile.
Document: incheieredesedinta · 2025-09-29
2025-09-25 · 09:30
Amână cauza
Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 26.08.2025 a Adunării generale a magistraţilor din cadrul Tribunalului Arad prin care s-a stabilit adoptarea unor forme de protest, reţinând că prezenta cauză nu se încadrează în lista cauzelor urgente stabilite prin această hotărâre, amână judecarea cauzei la data de 23.10.2025, ora 10,15.
Document: incheieredesedinta · 2025-09-25
2025-06-19 · 09:15
Amână cauza
T:25.09.2025, ora 09,30 pentru când se vor comunica cu dl expert Cojocariu obiecţiunile la raportul de expertiză formulate de reclamantă.
Document: incheieredesedinta · 2025-06-19
2025-04-10 · 09:40
Amână cauza
T:19.06.2025, ora 09,15 admite cererile de amânare formulate în cauză şi se va comunica raportul de expertiză cu părţile.
Document: incheieredesedinta · 2025-04-10
2025-02-27 · 10:00
Amână cauza
T: 10.04.2025, ora 09,40 pentru a se emite adresă către Panorganic Vitavit SRL.
Document: incheieredesedinta · 2025-02-27
2025-01-13 · 10:20
Amână cauza
Văzând că prin Hotărârea nr.10 din data de 05.12.2024 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Arad, s-a avizat propunerea privind desfiintarea completurilor de fond si repartizarea ciclică a tuturor dosarelor de primă instantă, inclusiv cele suspendate ori aflate în procedură prealabilă, aflate pe rolul completurilor de judecată C1LP-2024, Cl-ORC-2024, C1-sindic-2024 si Cl-sindic 2024 ( termen administrativ) prezidate de domnul judecător Debreni Cristian Desideriu, care a depus cerere de eliberare din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 16.12.2024, cu respectarea prevederilor art.103 alin.2-4 coroborat cu art.110 alin. 12 din Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea nr.3243/2022 a Consiliului Superior al Magistraturii, Constată repartizată cauza la completul C4- LP – Preşedinte Daniela Muntean . Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 27.02.2025, ora 10:00, Sala 204, în vederea soluţionării cauzei de către completul titular.
Document: incheieredesedinta · 2025-01-13
2024-11-04 · 10:40
Amână cauza
T: 13.01.2025 ora 10,20 în vederea studierii înscrisurilor depuse şi pentru efectuarea expertizei în construcţii
Document: incheieredesedinta · 2024-11-04
2024-10-07 · 10:10
Amână cauza
T: 04.11.2024, ora 10,40 pentru efectuarea expertizei în construcţii, pentru comunicarea răspunsului de către Panorganic Vitavit SRL, pentru aplicarea sancţiunii amenzii pentru această societate.
Document: incheieredesedinta · 2024-10-07
2024-06-03 · 10:55
Amână cauza
T: 07.10.2024, ora 10:10, în vederea efectuării unei noi expertize în construcţii.
Document: incheieredesedinta · 2024-06-03
2024-04-22 · 10:15
Amână cauza
T: 03.06.2024, ora 10:55, în vederea comunicării înscrisurilor şi studiul acestora.
Document: incheieredesedinta · 2024-04-22
2024-03-11 · 10:30
Amână cauza
T: 22.04.2024, ora 10:15, pentru ca pârâta să depună la dosar înscrisuri în original şi pentru ca expertul să răspundă la obiecţiuni.
Document: incheieredesedinta · 2024-03-11
2024-02-12 · 10:50
Amână cauza
T: 11.03.2024, ora 10:30, pentru studiul raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni.
Document: incheieredesedinta · 2024-02-12
2023-12-04 · 12:10
Amână cauza
T: 12.02.2024, ora 10:50 - pentru efectuarea expertizei în construcţii.
Document: incheieredesedinta · 2023-12-04
2023-10-09 · 12:00
Amână cauza
T: 04.12.2023, ora 12:10 - pentru efectuarea expertizei în construcţii.
Document: incheieredesedinta · 2023-10-09
2023-06-12 · 12:30
Amână cauza
T: 09.10.2023, ora 12:00 - pentru efectuarea expertizei în construcţii şi audierea martorului.
Document: incheieredesedinta · 2023-06-12
2023-05-15 · 10:20
Amână cauza
T: 12.06.2023, ora 12:30 - pentru efectuarea expertizei în construcţii şi audierea martorilor.
Document: incheieredesedinta · 2023-05-15
2023-04-03 · 09:35
Amână cauza
T: 15.05.2023, ora 10:20 - pentru depunerea răspunsurilor la interogatorii.
Document: incheieredesedinta · 2023-04-03
2023-03-06 · 09:10
Amână cauza
T: 03.04.2023, ora 09:35 - pentru studiul înscrisurilor depuse la dosar.
Document: incheieredesedinta · 2023-03-06
Căi de atac declarate: Apel · 2026-07-10
pretenţii · Fond
11 termene · ultima soluție: Admite cererea
2024-06-18 · 08:30
Admite cererea
Admite cererea formulată de către reclamanta S.C. TRANS -CIM S.R.L. în contradictoriu cu pârâta SC PERLA EDIFICII S.R.L. Admite cererea reconvenţională formulată de către pârâta reclamantă reconvenţională SC PERLA EDIFICII S.R.L. în contradictoriu cu reclamanta pârâtă reconvenţională S.C. TRANS-CIM S.R.L. Obligă pârâta S.C. PERLA EDIFICII S.R.L să plătească reclamantei S.C. TRANS - CIM S.R.L. suma de 163.859,80 lei reprezentând rest de plată a facturilor seria CIMF21 nr.35/31.05.2021 în valoare de 187.556,22 lei şi seria CIMF21 nr.73/31.08.2021 în valoare de 5.803,58 lei. Obligă reclamanta pârâtă reconvenţională S.C. TRANS - CIM S.R.L să plătească către pârâta reclamantă reconvenţională SC PERLA EDIFICII S.R.L. suma de 180.836,36 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale PE202241/07.12.2022 în valoare de 32.152,97 lei, PE202242/07.12.2022 în valoare de 132.407,93 lei şi PE202244/13.12.2022 în valoare de 16.275,46 lei. Compensează obligaţiile reciproce ale părţilor până la concurenţa sumei de 16.976,56 lei, şi obligă reclamanta pârâtă reconvenţională S.C TRANS -CIM S.R.L la plata acestei sume de 16.976,56 lei reprezentând rest de plată către pârâta reclamantă reconvenţională S.C. PERLA EDIFICII S.R.L. Obligă pârâta S.C. PERLA EDIFICII S.R.L. la plata sumei de 6.419,64 lei către reclamanta pârâtă reconvenţională S.C. TRANS -CIM S.R.L . cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru aferentă cererii de chemare în judecată. Obligă reclamanta pârâtă reconvenţională S.C. TRANS -CIM S.R.L. la plata sumei de 8.212 lei către pârâta reclamantă reconvenţională S.C. PERLA EDIFICII S.R.L. reprezentând cheltuieli de judecată aferente cererii reconvenţionale, constând în taxa judiciară de timbru în sumă de 4.712 lei şi onorar de expert în sumă de 3.500 lei. Compensează onorariile de avocaţi. Cu drept apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Arad. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei în şedinţa publică din 18.06.2024.
Document: Hotarare 2435/2024 · 2024-06-18
2024-06-03 · 10:45
Amână pronunţarea
Amână pronun?area la data de 18.06.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-06-03
2024-04-15 · 10:00
Amână cauza
T - 03.06.2024,ora 10:45, având în vedere cererea de amânare formulată de pârâtă.
Document: incheieredesedinta · 2024-04-15
2024-02-26 · 09:50
Amână cauza
T -15.04.2024 ora 10:00, pentru comunicarea înscrisurilor.
Document: incheieredesedinta · 2024-02-26
2024-01-08 · 09:50
Amână cauza
T - 26.02.2024, ora 09:50, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad nr. 1/05.01.2024 prin care se men?ine protestul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Arad nr. 6/14.12.2023
Document: incheieredesedinta · 2024-01-08
2023-11-13 · 09:30
Amână cauza
T - 08.01.2024, ora 09:50, pentru a se depune răspunsul solicitat de către domnul expert.
Document: incheieredesedinta · 2023-11-13
2023-09-18 · 11:35
Amână cauza
T - 13.11.2023, ora 09:30, pentru emitere adresă.
Document: incheieredesedinta · 2023-09-18
2023-06-12 · 09:05
Amână cauza
T: 18.09.2023 ora 11:35, pentru comunicarea raportului de expertiza.
Document: incheieredesedinta · 2023-06-12
2023-04-24 · 09:25
Amână cauza
T: 12.06.2023 ora 09:05, pentru efectuarea raportului de expertiza dispus in cauza.
Document: incheieredesedinta · 2023-04-24
2023-03-06 · 10:15
Amână cauza
T: 24.04.2023 ora 09:25, pentru efectuarea raportului de expertiză dispus în cauză.
Document: incheieredesedinta · 2023-03-06
2023-01-30 · 10:35
Amână cauza
06.03.2023 ora 10:15 pentru studiul înscrisurilor depuse la prezentul termen.
Document: incheieredesedinta · 2023-01-30
Căi de atac declarate: Apel · 2024-08-28
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 33141278
- Număr de înregistrare
- J2/527/2014
- Înmatriculare
- 8 mai 2014
- EUID
- ROONRC.J2/527/2014
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- NICOLAE TITULESCU 313 Municipiul Arad Arad · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- B-dul NICOLAE TITULESCU Arad ARAD
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 8 mai 2014
- Înregistrare fiscală
- 28 aprilie 2026
- Telefon
- 0721219091 · Firme cu același număr
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- MAXINAN COSMIN-GABRIEL
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- PERLA EDIFICII SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 08.05.2014
- Înregistrare fiscală
- 8 mai 2014
- Număr registrul comerțului
- J02/527/2014
- Cod CAEN
- 4120
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Contact și adrese
- Domiciliu fiscal
- JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. EPISCOPIEI, NR.28, AP.6/B
- Cod poștal fiscal
- 310084
- Strada sediului
- Bld. Nicolae Titulescu
- Localitatea sediului
- Mun. Arad
- Județul sediului
- ARAD
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Episcopiei
- Numărul domiciliului fiscal
- 28
- Localitatea domiciliului fiscal
- Mun. Arad
- Județul domiciliului fiscal
- ARAD
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 310084
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 3 iunie 2014
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
25 activități autorizate
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 2Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4221 Rev. 2Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4222 Rev. 2Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
CAEN 4299 Rev. 2Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 2Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 2Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 2Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4321 Rev. 2Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 2Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4329 Rev. 2Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 2Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 2Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 2Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 2Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4339 Rev. 2Alte lucrări de finisare
CAEN 4391 Rev. 2Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4399 Rev. 2Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4613 Rev. 2Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
CAEN 4618 Rev. 2Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN 4619 Rev. 2Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CAEN 4690 Rev. 2Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 6820 Rev. 2Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 7111 Rev. 2Activități de arhitectură
CAEN 7112 Rev. 2Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-18 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.