Cifra de afaceri a crescut+31,7%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 32,8 mil. lei, față de 24,9 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025POTENTIAL CONS SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în creștere. Marjă în scădere.
POTENTIAL CONS SRL are sediul în Municipiul Târgovişte. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a coborât13,6%
Marja netă calculată este 13,6% în 2025, față de 16,5% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Datoriile au scăzut-6,8%
Datoriile raportate sunt 13 mil. lei în 2025, față de 13,9 mil. lei în 2024. Schimbarea singură nu stabilește riscul.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
0/ 100
Niciun semnal confirmat · date parțiale0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 202532,8 mil. lei+31,7% față de anul anterior
Rezultat net 20254,4 mil. lei+8% față de anul anterior
Angajați 202555-11,3% față de anul anterior
Capitaluri proprii 202513,1 mil. lei+51,3% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 7% · n=1.633Cifra de afaceri: +31,7% față de anul anterior.Marjă netă 13,6% · -3 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
20248,7 mil. lei
202513,1 mil. lei
Datorii raportate
202413,9 mil. lei
202513 mil. lei
Disponibilități bănești
20248,3 mil. lei
202511 mil. lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 66,5 mil. lei | 24,9 mil. lei | 32,8 mil. lei | +31,7% față de anul anterior |
| Rezultat net | 20,6 mil. lei | 4,1 mil. lei | 4,4 mil. lei | +8% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 23,7 mil. lei | 8,7 mil. lei | 13,1 mil. lei | +51,3% față de anul anterior |
| Datorii | 9,6 mil. lei | 13,9 mil. lei | 13 mil. lei | -6,8% față de anul anterior |
| Creanțe | 7,2 mil. lei | 8,1 mil. lei | 9,6 mil. lei | +18,3% față de anul anterior |
| Angajați | 77 | 62 | 55 | -11,3% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă13,6%16,5%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 7% (n=1.633) · 2024: 6,8% (n=3.825)
Rezultat / active (A+B)17%17,3%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 6,5% (n=1.568) · 2024: 5,6% (n=3.807)
Rezultat / capitaluri proprii33,8%47,4%
Rezultat net / capitaluri proprii pozitive la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 29,8% (n=1.554) · 2024: 23,5% (n=3.672)
Vânzări per angajat596.457 lei401.811 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 430.694 lei (n=1.522) · 2024: 334.407 lei (n=3.564)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)50,1%36,4%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 33,2% (n=1.569) · 2024: 35,2% (n=3.809)
Datorii / active (A+B)49,5%58,4%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 62,3% (n=1.569) · 2024: 62% (n=3.809)
Ponderea activelor imobilizate20,6%19,6%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 26,6% (n=1.569) · 2024: 24,8% (n=3.809)
Active circulante / datorii totale1,6×1,38×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,12× (n=1.802) · 2024: 1,09× (n=4.521)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări104,9 zile116,8 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 94 zile (n=1.587) · 2024: 98,8 zile (n=3.690)
Stocuri în zile de vânzări2,6 zile40,6 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 33,2 zile (n=1.370) · 2024: 34,6 zile (n=3.075)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 32.805.110
- Rezultat net
- 4.449.444
- Angajați
- 55
- Datorii
- 12.973.699
- Active imobilizate
- 5.401.895
- Active circulante
- 20.820.126
- Capitaluri proprii
- 13.144.747
- Venituri totale
- 30.936.963
- Cheltuieli totale
- 25.601.343
- Stocuri
- 232.484
- Creanțe
- 9.560.387
- Casă și conturi la bănci
- 11.027.255
- Cheltuieli în avans
- 178.685
- Venituri în avans
- 282.260
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 20.480
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 24.912.278
- Rezultat net
- 4.118.606
- Angajați
- 62
- Datorii
- 13.921.424
- Active imobilizate
- 4.683.849
- Active circulante
- 19.160.399
- Capitaluri proprii
- 8.687.429
- Venituri totale
- 27.849.589
- Cheltuieli totale
- 22.981.649
- Stocuri
- 2.806.882
- Creanțe
- 8.082.788
- Casă și conturi la bănci
- 8.270.729
- Cheltuieli în avans
- 178.685
- Venituri în avans
- 1.414.080
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 20.480
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 66.467.337
- Rezultat net
- 20.615.361
- Angajați
- 77
- Datorii
- 9.619.730
- Active imobilizate
- 2.599.938
- Active circulante
- 31.112.378
- Capitaluri proprii
- 23.690.243
- Venituri totale
- 61.635.254
- Cheltuieli totale
- 37.389.277
- Stocuri
- 1.008.960
- Creanțe
- 7.197.982
- Casă și conturi la bănci
- 22.905.436
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 402.343
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 18.900
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 26.497.677
- Rezultat net
- 4.066.898
- Angajați
- 72
- Datorii
- 13.984.187
- Active imobilizate
- 1.682.069
- Active circulante
- 24.343.558
- Capitaluri proprii
- 12.041.440
- Venituri totale
- 27.303.417
- Cheltuieli totale
- 22.588.459
- Stocuri
- 9.290.580
- Creanțe
- 8.891.369
- Casă și conturi la bănci
- 6.161.609
- Cheltuieli în avans
- 0
- Venituri în avans
- 0
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 18.900
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 26.233.580
- Rezultat net
- 5.030.182
- Angajați
- 73
- Datorii
- 7.840.181
- Active imobilizate
- 2.017.903
- Active circulante
- 13.796.818
- Capitaluri proprii
- 7.974.540
- Venituri totale
- 30.274.678
- Cheltuieli totale
- 24.547.571
- Stocuri
- 4.677.273
- Creanțe
- 3.521.040
- Casă și conturi la bănci
- 5.598.505
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 18.900
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 33.796.492
- Rezultat net
- 2.508.455
- Angajați
- 67
- Datorii
- 9.125.866
- Active imobilizate
- 1.787.494
- Active circulante
- 12.791.187
- Capitaluri proprii
- 5.452.815
- Venituri totale
- 34.753.675
- Cheltuieli totale
- 31.762.011
- Stocuri
- 891.130
- Creanțe
- 6.914.798
- Casă și conturi la bănci
- 4.985.259
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 18.900
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
0/ 100Niciun semnal confirmat · date parțiale
0semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Nu sunt semnale din regulile afișate în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-07
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-11-03
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 0 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-17Cea mai recentă înregistrare de achiziție din profilAchiziții
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Nu apar semnalele de mai sus în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 1996-11-12 · ANAF 2026-11-07 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF 2024-07-01 · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Conformare fiscală publicată
Firma apare în lista ANAF pentru 2026-06-30 a contribuabililor persoane juridice fără obligații restante.
Publicarea indică faptul că declarațiile fiscale cerute au fost depuse, obligațiile principale și accesorii din trimestru au fost achitate la scadență, iar la întocmirea listei nu existau obligații bugetare restante. Situația este o observație trimestrială și nu reprezintă o garanție pentru perioadele ulterioare.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
10 dosare cu nume identic · 2021-11-02–2026-11-03 · verificat 2026-11-03.
pretenţii · Fond
8 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-12-11 · 9:00
Soluție indisponibilă
2026-10-09 · 9:00
Admite in parte cererea
Admite excepţia prescripţiei invocată cu privire la suma de 19184,79 lei (reprezentând 70% din garanţia de bună execuţie). Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata sumei de 19184,79 lei ca prescrisă. Admite în parte acţiunea privind reclamanta Potential Cons SRL în contradictoriu cu pârâtul UAT Muncicipiul Târgovişte. Obligă pârâtul UAT Muncicipiul Târgovişte la plata către reclamantă a sumei de 9086,03 lei reprezentând 30% din garanţia de bună execuţie. Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata penalităţilor de întârziere de 0,1 % pe zi. Obligă pârâta să achite reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 559 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată astăzi, 09.10.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 592/2026 · 2026-10-09
2026-09-29 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru termenul din 09.10.2026. Pronunţată astăzi, 29.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-09-29
2026-09-25 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru termenul din 29.09.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-09-25
2026-07-02 · 09:00
Repus pe rol
În baza art. 400 N.C.p.c. instanţa dispune repunerea pe rol a cauzei, fiind necesar completarea probatoriulul. Se acordă termen la data de 25.09.2026, ora 09:00, pentru care se citează părţile, în şedinţă publică, reclamanta cu menţiunea de a preciza instituţia bancară agreată de părţile contractante în vederea deschiderii contului ce urma să fie alimentat prin reţineri până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie, cu ce sume a fost alimentat contul, cine este titularul acelui cont, cine poate retrage banii din acesta şi în ce condiţii pot fi retraşi banii pârâta cu menţiunea de a preciza instituţia bancară agreată de părţile contractante în vederea deschiderii contului ce urma să fie alimentat prin reţineri până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie, cu ce sume a fost alimentat contul, cine este titularul acelui cont, cine poate retrage banii din acesta şi în ce condiţii pot fi retraşi banii Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 02.07.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-07-02
2026-06-25 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru termenul din 02.07.2026, pentru concluzii scrise. Pronunţată astăzi, 25.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-06-25
2026-04-09 · 09:00
Repus pe rol
Repune cauza pe rol. Stabile?te termen la data de 25.06.2026, ora 09:00, cu citarea păr?ilor Pronun?ată la data de 09.04.2026 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
Document: incheieredesedinta · 2026-04-09
2026-03-26 · 12:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.04.2026, pentru concluzii scrise. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.03.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-03-26
Căi de atac declarate: Apel · 2026-10-20
anulare proces verbal de contravenţie HG 1317/2023 - p.v. seria ISCTR nr. 25141300094 · Apel
2 termene · ultima soluție: Nefondat
2026-04-06 · 09:00
Nefondat
Respinge ca nefondat apelul. Definitivă. Pronun?ată la data de 06.04.2026 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
Document: _Hotarare 479/2026 · 2026-04-06
2026-04-01 · 12:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 06.04.2026, pentru deliberări. Pronunţată la data de 01.04.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-04-01
Căi de atac declarate: Apel · 2025-12-23
pretenţii · Fond
3 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2026-02-26 · 09:00
Admite in parte cererea
Admite în parte acţiunea. Obligă pe pârât să plătească reclamantei suma de 28516,79 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare aferentă sumei de 76694,98 lei, calculată pentru perioada 21.02.2022 – 04.10.2024. Respinge ca neîntemeiată cererea de acordare a penalităţilor de întârziere. Obligă pe pârât să plătească reclamantei suma de 7511 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată la data de 26.02.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: _Hotarare 114/2026 · 2026-02-26
2026-02-18 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 26.02.2026, pentru continuitatea completului de judecată. Pronunţată la data de 18.02.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-18
2026-02-03 · 12:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 18.02.2026, pentru deliberări. Pronunţată la data de 03.02.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-02-03
pretentii · Fond
1 termen · ultima soluție: Respinge cererea
2025-12-17 · 9:00
Respinge cererea
Respinge cererea formulată de reclamantul Potential Cons SRL în contradictoriu cu pârâta U.A.T. Municipiul Târgovi?te, ca rămasă fără obiect. Respingere cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata taxei de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, iar cererea se va înainta la Tribunalul Dâmbovi?a.
Document: _Hotarare 709/2025 · 2025-12-17
contestaţie la executare dosar executare 5708/2025 · Fond
7 termene · ultima soluție: Admite cererea
2026-10-15 · 13:30
Admite cererea
Admite contesta?ia la executare. Anulează în parte Încheierea nr. 4514/23.07.2025 pronunţată de Judecătoria Târgovişte în dosarul nr. 8403/315/2025 şi a Somaţiei din data de 13.08.2025 emisă în dosarul de executare nr. 5708/2025 al B.E.J. Tănase Marian Traian, precum şi executarea silită însăşi, ce formează obiectul dosarului de executare nr. 5708/2025 al B.E.J. Tănase Marian Traian, cu privire la actualizarea creanţei cu dobânda legală penalizatoare între profesionişti, calculată asupra sumelor reprezentând penalităţi de întârziere pentru perioada cuprinsă între data achitării efective a facturilor şi data plăţii integrale a penalităţilor stabilite prin hotărâre în cuantum de 235.171,36 lei. Anulează în parte încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare emisă la data de 13.08.2025 în dosarul de executare silită nr. 5708/2025 constituit pe rolul B.E.J. Tănase Marian Traian, până la concuren?a sumei de 19.702 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită, prin reducerea onorariului de avocat aferent executării silite de la 23.800 lei la 10.000 lei. Admite cererea de întoarcere a executării silite, în sensul că obligă intimata la restituirea către contestatoare a sumei de 13.800 lei, reprezentând cheltuieli de executare. Obligă contestatoarea la plata către B.E.J. Tănase Marian Traian a sumei de 118,58 lei, reprezentând contravaloare fotocopiere dosar execuţional nr. 5708/2025. Prezenta hotărâre se va comunica din oficiu şi executorului judecătoresc, după rămânerea definitivă. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Târgovişte. Pronunţată astăzi, 15.10.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 4418/2026 · 2026-10-15
2026-10-14 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 15.10.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.10.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-10-14
2026-09-30 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 14.10.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.09.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-09-30
2026-09-16 · 12:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.09.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-09-16
2026-06-03 · 11:00
Termen preschimbat
2026-04-16 · 12:00
Încheiere
În temeiul art. 230 C.pr.civ., preschimbă termenul de judecată stabilit iniţial la data de 03.06.2026, complet C13 civil, pentru data de 16.09.2026, ora 12:30, complet C 9 civil, sala 2, pentru când păr?ile vor fi citate. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.04.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-04-16
2026-02-25 · 12:00
Amână cauza
emite adresă la executorul judecătoresc
Document: incheieredesedinta · 2026-02-25
plângere contravenţională HG 1317/2023 - p.v. seria ISCTR nr. 25141300094 · Fond
3 termene · ultima soluție: Respinge plângerea
2025-11-28 · 08:30
Respinge plângerea
Respinge plângerea contravenţională, formulată de petenta Potential Cons S.R.L., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Stat pentru Controlul În Transportul Rutier-I.S.C.T-R., ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării, cerere ce se va depune la Judecătoria Târgovişte sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi 28.11.2025.
Document: _Hotarare 4737/2025 · 2025-11-28
2025-11-21 · 10:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.11.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-11-21
2025-10-24 · 10:00
Amână cauza
pentru administrarea probelor propuse, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 21.11.2025 ora 10:00
Document: incheieredesedinta · 2025-10-24
Căi de atac declarate: Apel · 2025-12-23
pretenţii · Apel
1 termen · ultima soluție: Nefondat
2025-05-28 · 09:30
Nefondat
Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronuinţată în şedinţa publică, astăzi, 28 mai 2025.
Document: _Hotarare 164/2025 · 2025-05-28
Căi de atac declarate: Apel · 2025-03-18
pretenţii · Fond
3 termene · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2025-11-11 · 09:00
Declină soluţionarea cauzei
Admite excep?ia necompeten?ei materiale a Judecătoriei Târgovişte, invocată de către reclamantă. Dispune declinarea competen?ei de solu?ionare a cauzei, formulată de reclamanta POTENŢIAL CONS SRL, în contradictoriu cu pârâta UAT Municipiul Târgovişte, în favoarea Tribunalului Dâmboviţa. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi 11.11.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: _Hotarare 4196/2025 · 2025-11-11
2025-11-03 · 11:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 11.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.11.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-11-03
2025-09-08 · 10:00
Amână cauza
Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Târgovişte şi Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a SNGJ Dicasterial din data de 27.08.2025,, amana cauza la data de 03.11.2025
Document: incheieredesedinta · 2025-09-08
pretenţii · Fond
3 termene · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2025-11-26 · 09:00
Declină soluţionarea cauzei
Admite excep?ia necompeten?ei materiale a Judecătoriei Târgovi?te, invocată de reclamantă. Declină competen?a de solu?ionare a cererii având ca obiect preten?ii în favoarea Tribunalului Dâmbovi?a-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal. Fără cale de atac. Pronun?ată astăzi, 26 noiembrie 2025, prin punerea soluţiei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei.
Document: _Hotarare 4650/2025 · 2025-11-26
2025-11-12 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 26 noiembrie 2025. Pronunţată azi, 12 noiembrie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2025-11-12
2025-10-29 · 10:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 12 noiembrie 2025. Pronunţată azi, 29 octombrie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-10-29
pretenţii · Fond
4 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2025-02-03 · 09:00
Admite in parte cererea
Admite, în parte, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Respinge ca prescrise penalităţile aferente facturilor nr. 3014/12.07.2019, nr. 4/30.09.2019, nr. 7/30.10.2019, nr. 19/04.03.2020, nr. 27/15.05.2020, nr. 30/28.07.2020, nr. 43/20.11.2020, nr. 50/05.01.2021 şi nr. 52/16.04.2021. Admite, în parte, cererea formulată de reclamanta Potential Cons SRL în contradictoriu cu pârâta U.A.T. Municipiul Târgovişte. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 235 171,36 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate ca urmare a plăţii cu întârziere a facturilor nr. 60/01.07.07.2021, nr. 68/07.10.2021, nr. 80/10.03.2022, nr. 83/10.06.2022. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cerere care se va depune la Tribunalul Dâmboviţa. Pronunţată azi, 03.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 38/2025 · 2025-02-03
2025-01-21 · 9:00
Amână pronunţarea
amână pronunţarea asupra cauzei la 3.02.2025
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-01-21
2024-12-10 · 9:00
Amână cauza
încuviinţează cererea de amânare formulată de pârât, faţă de imposibilitatea de prezentare a consilierului juridic
Document: incheieredesedinta · 2024-12-10
2024-11-12 · 9:00
Amână cauza
Prorogă pronunţarea cu privire la încuviinţarea probei cu expertiza solicitată de reclamantă şi acordă termen la solicitarea ambelor părţi, pentru lămurirea aspectelor referitoare la termenul de plată al facturilor şi la dobânda ce ar trebui calculată.
Document: incheieredesedinta · 2024-11-12
Căi de atac declarate: Apel · 2025-03-18
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
64 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 8928505
- Număr de înregistrare
- J1996000510151
- Înmatriculare
- 30 octombrie 1996
- EUID
- ROONRC.J1996000510151
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- Str. GIMNAZIULUI 18 Municipiul Târgovişte Dâmboviţa · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str. GIMNAZIULUI 18 Târgovişte DÂMBOVIŢA · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 12 noiembrie 1996
- Înregistrare fiscală
- 10 ianuarie 2025
- Telefon
- 0245611384 · Firme cu același număr
- Fax
- 0245212872
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- SAVU CONSTANTIN
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 7 noiembrie 2026; ultima verificare: 7 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- POTENTIAL CONS SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 12.11.1996
- Înregistrare fiscală
- 12 noiembrie 1996
- Număr registrul comerțului
- J1996000510151
- Cod CAEN
- 4100
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Dâmboviţa
Contact și adrese
- Telefon
- 0245611384 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÂRGOVIŞTE, STR. GIMNAZIULUI, NR.18
- Strada sediului
- Str. Gimnaziului
- Numărul sediului
- 18
- Localitatea sediului
- Mun. Târgovişte
- Județul sediului
- DÂMBOVIŢA
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Gimnaziului
- Numărul domiciliului fiscal
- 18
- Localitatea domiciliului fiscal
- Mun. Târgovişte
- Județul domiciliului fiscal
- DÂMBOVIŢA
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 12 noiembrie 1996
- TVA la încasare
- Nu
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 iulie 2022
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Explorează toate (64) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.13 din 64 înregistrări (20,3%) · Vezi relația
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA8 din 64 înregistrări (12,5%) · Vezi relația
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE6 din 64 înregistrări (9,4%) · Vezi relația
COMUNA VARFURI6 din 64 înregistrări (9,4%) · Vezi relația
COMUNA RAZVAD (PRIMARIA RAZVAD)4 din 64 înregistrări (6,3%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Instalatii de tensiune medie (Rev.2)10 din 64 înregistrări (15,6%) · Vezi selecția
Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)8 din 64 înregistrări (12,5%) · Vezi selecția
Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)6 din 64 înregistrări (9,4%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii (Rev.2)4 din 64 înregistrări (6,3%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)4 din 64 înregistrări (6,3%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
Verificare priza de pamant/ instalatie paratrasnet__Municipiul Targoviste
Autoritate: BIBLIOTECA JUDETEANA I H RADULESCU DAMBOVITA
CPV 45311200-2 — Lucrari de conexiuni electrice (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →1.200 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2) · Anunț SCNA1122062
Autoritate: COMUNA VARFURI
Vezi detaliile atribuirii →3.764.120 leiValoare publicată
Servicii de intretinere si revizie a SIP
Autoritate: COMUNA RACIU
CPV 50232100-1 — Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →100.000 leiValoare publicată
Eficientizarea sistemului de iluminat public - com. Razvad
Autoritate: COMUNA RAZVAD (PRIMARIA RAZVAD)
CPV 45316110-9 — Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →897.832 leiValoare publicată
studiu de coexistența
Autoritate: Consiliul Judetean Dambovita
CPV 71323100-9 — Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →85.000 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii de centre civice (Rev.2) · Anunț SCNA1132337
Autoritate: COMUNA RAZVAD (PRIMARIA RAZVAD)
Vezi detaliile atribuirii →2.776.117 leiValoare publicată
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Categorie de administrare fiscală ANAF
Clasificare nominală în vigoare de la 2024-07-01. Categoria descrie administrația fiscală competentă și dimensiunea fiscală folosită de ANAF; nu este un calificativ de risc.
- Categorie
- contribuabil mijlociu
- Administrație teritorială
- Dâmbovița
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
24 activități autorizate
CAEN 0899 Rev. 3Alte activități extractive n.c.a.
CAEN 3314 Rev. 3Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
CAEN 4100 Rev. 3Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 3Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4212 Rev. 3Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
CAEN 4222 Rev. 3Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
CAEN 4299 Rev. 3Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 3Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 3Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4321 Rev. 3Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 3Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4323 Rev. 3Lucrări de izolații
CAEN 4324 Rev. 3Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4350 Rev. 3Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
CAEN 4399 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4647 Rev. 3Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
CAEN 4650 Rev. 3Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
CAEN 4690 Rev. 3Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 4941 Rev. 3Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 5590 Rev. 3Alte servicii de cazare
CAEN 6820 Rev. 3închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 7112 Rev. 3Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 9130 Rev. 3Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
CAEN 9699 Rev. 3Alte servicii personale n.c.a.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-07 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-11-03 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.