Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 2,8 mil. lei, față de 2,1 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025RAY CONSTRUCT SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
Rezumat
Vânzări în creștere. Marjă în creștere.
RAY CONSTRUCT SRL are sediul în Sat Blejoi, Comuna Blejoi. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă calculată este 15,1% în 2025, față de 5,7% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Soldul creanțelor a crescut față de 2024. Bilanțul nu arată dacă facturile sunt restante sau dacă au fost încasate ulterior.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 7% · n=1.633Cifra de afaceri: +30,3% față de anul anterior.Marjă netă 15,1% · +9,4 pp față de 2024
Formularele diferă între ani. Comparațiile anuale și liniile continue folosesc numai ani consecutivi cu același formular.
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
Datorii raportate
Disponibilități bănești
Capital de lucru net
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1,7 mil. lei | 2,1 mil. lei | 2,8 mil. lei | +30,3% față de anul anterior |
| Rezultat net | 564,8 K lei | 121,7 K lei | 421,1 K lei | +246% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 4,1 mil. lei | 4,3 mil. lei | 4,8 mil. lei | +9,7% față de anul anterior |
| Datorii | 7,1 mil. lei | 4,3 mil. lei | 3,4 mil. lei | -21,5% față de anul anterior |
| Creanțe | 1,3 mil. lei | 681 K lei | 896,7 K lei | +31,7% față de anul anterior |
| Angajați | 9 | 10 | 13 | +30% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Mediana sectorului: 2025: 7% (n=1.633) · 2024: 6,8% (n=3.825)
Mediana sectorului: 2025: 6,5% (n=1.568) · 2024: 5,6% (n=3.807)
Mediana sectorului: 2025: 29,8% (n=1.554) · 2024: 23,5% (n=3.672)
Mediana sectorului: 2025: 430.694 lei (n=1.522) · 2024: 334.407 lei (n=3.564)
Capital și îndatorare
Mediana sectorului: 2025: 33,2% (n=1.569) · 2024: 35,2% (n=3.809)
Mediana sectorului: 2025: 62,3% (n=1.569) · 2024: 62% (n=3.809)
Mediana sectorului: 2025: 26,6% (n=1.569) · 2024: 24,8% (n=3.809)
Mediana sectorului: 2025: 1,12× (n=1.802) · 2024: 1,09× (n=4.521)
Lichiditate și capital de lucru
Mediana sectorului: 2025: 94 zile (n=1.587) · 2024: 98,8 zile (n=3.690)
Mediana sectorului: 2025: 33,2 zile (n=1.370) · 2024: 34,6 zile (n=3.075)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 2.790.059
- Rezultat net
- 421.083
- Angajați
- 13
- Datorii
- 3.390.808
- Active imobilizate
- 7.987.367
- Active circulante
- 1.022.606
- Capitaluri proprii
- 4.750.524
- Venituri totale
- 2.998.794
- Cheltuieli totale
- 2.498.314
- Stocuri
- 96.714
- Creanțe
- 896.686
- Casă și conturi la bănci
- 29.206
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 868.641
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 2.140.941
- Rezultat net
- 121.688
- Angajați
- 10
- Datorii
- 4.321.207
- Active imobilizate
- 8.870.946
- Active circulante
- 840.755
- Capitaluri proprii
- 4.329.441
- Venituri totale
- 2.363.186
- Cheltuieli totale
- 2.218.319
- Stocuri
- 142.616
- Creanțe
- 680.964
- Casă și conturi la bănci
- 17.175
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 1.061.053
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.689.158
- Rezultat net
- 564.762
- Angajați
- 9
- Datorii
- 7.087.886
- Active imobilizate
- 9.786.833
- Active circulante
- 2.643.219
- Capitaluri proprii
- 4.062.830
- Venituri totale
- 1.766.719
- Cheltuieli totale
- 1.188.623
- Stocuri
- 1.105.501
- Creanțe
- 1.264.215
- Casă și conturi la bănci
- 273.503
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 1.279.336
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 1.051.698
- Rezultat net
- 215.162
- Angajați
- 7
- Datorii
- 6.131.843
- Active imobilizate
- 9.205.150
- Active circulante
- 424.761
- Capitaluri proprii
- 3.498.068
- Venituri totale
- 1.075.417
- Cheltuieli totale
- 851.625
- Stocuri
- 326.386
- Creanțe
- 92.650
- Casă și conturi la bănci
- 5.725
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 933.918
- Rezultat net
- 437.505
- Angajați
- 8
- Datorii
- 516.120
- Active imobilizate
- 633.806
- Active circulante
- 3.165.312
- Capitaluri proprii
- 3.282.998
- Venituri totale
- 934.044
- Cheltuieli totale
- 488.279
- Stocuri
- 714.847
- Creanțe
- 2.419.741
- Casă și conturi la bănci
- 30.724
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 712.854
- Rezultat net
- 228.956
- Angajați
- 8
- Datorii
- 516.316
- Active imobilizate
- 697.881
- Active circulante
- 2.663.928
- Capitaluri proprii
- 2.845.493
- Venituri totale
- 738.156
- Cheltuieli totale
- 503.128
- Stocuri
- 708.704
- Creanțe
- 1.955.145
- Casă și conturi la bănci
- 79
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 1.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
De urmărit
Nu sunt semnale din regulile afișate în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Starea verificărilor
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Repere recente din surse
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Nu apar semnalele de mai sus în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2002-11-18 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Conformare fiscală publicată
Firma apare în lista ANAF pentru 2026-06-30 a contribuabililor persoane juridice fără obligații restante.
Publicarea indică faptul că declarațiile fiscale cerute au fost depuse, obligațiile principale și accesorii din trimestru au fost achitate la scadență, iar la întocmirea listei nu existau obligații bugetare restante. Situația este o observație trimestrială și nu reprezintă o garanție pentru perioadele ulterioare.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
3 dosare cu nume identic · 2021-10-02–2026-10-03 · verificat 2026-10-03.
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. · Fond
11 termene · ultima soluție: Admite cererea
Admite cererea
Admite excep?ia tardivită?ii depunerii întâmpinării. Decade debitoarea UAT COMUNA VĂLENI din dreptul de a mai propune probe ?i de a invoca excep?ii de ordine privată. Admite cererea, astfel cum a fost modificată, de creditoarea RAY CONSTRUCT SRL în contradictoriu cu debitoarea UAT COMUNA VĂLENI. Ordonă debitoarei să plătească creditoarei suma de 120.000 de lei reprezentând debit restant ?i penalită?i de întârziere de 0,1% pe zi din pre?ul contractului de la data scaden?ei obliga?iei de plată ?i până la data achitării debitului principal pentru contravaloarea facturii 21020/13.08.2021, respectiv suma de 14.973,77 de lei reprezentând debit restant conform facturii 21031/09.11.2021 ?i penalită?i de întârziere de 0,15% pe zi din pre?ul contractului de la data scaden?ei obliga?iei de plată ?i până la data achitării debitului principal în termen de 30 zile de la comunicarea ordonan?ei. Ordonă debitoarei să plătească suma de 520 de lei creditoarei cu titlu de cheltuieli de judecată 200 de lei reprezentând taxă de timbru, 300 de lei reprezentând onorariu avocat ?i 20 de lei cheltuieli po?tale. Respinge cererea de obligare a creditoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Executorie. Cu cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Roman, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată astăzi, 04.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei,
Document: _Hotarare 2222/2026 · 2026-09-04
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 04.09.2026
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-08-28
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.08.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-08-14
Amână pronunţarea
amână pronun?area cauzei la data de 14.08.2026
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-07-30
Amână cauza
amână pronun?area cauzei la data de 30.07.2026
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-07-16
Amână cauza
Faţă de lipsa de procedură cu creditorul, amână judecarea cauzei la data de 16.07.2026, ora 10.00.
Document: incheieredesedinta · 2026-06-29
Amână cauza
Amână cauza la data de 29.06.2026, ora 10.00, faţă de lipsa titularului de complet.
Document: incheieredesedinta · 2026-06-11
Amână cauza
Amână cauza la data de 11.06.2026, ora 09.00, faţă de lipsa de procedură cu creditoarea.
Document: incheieredesedinta · 2026-05-05
Repus pe rol
Repune pe rol acţiunea, având ca obiect ordonanţa de plată formulată de reclamantul RAY CONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu debitoarea UAT COMUNA VĂLENI. Acordă termen de judecată la 05.05.2026, ora 09.00. Dispune citarea părţilor. Pronunţată la data de 07.04.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2026-04-07
Amână cauza
Amână cauza la data de 07.04.2026, ora 09, pentru comunicarea înscrisurilor.
Document: incheieredesedinta · 2026-03-17
Amână cauza
Amână cauza la data de 17.03.2026, pentru respectarea dreptului la apărare.
Document: incheieredesedinta · 2026-01-27
Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract · Recurs
2 termene · ultima soluție: Inadmisibil
Inadmisibil
Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge recursul ca inadmisibil. Definitivă. Pronunţată în condiţiile art. 402 teza a II-a NCPC, azi, 04.02.2025.
Document: Hotarare 124/2025 · 2025-02-04
Amână cauza
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 4 februarie 2025, ora 9,00, pentru a fi citată recurenta-reclamantă Comuna Pipirig, prin primar şi intimatul-pârât Airinei Stelică, cu menţiunea de a formula concluzii cu privire la excepţia invocată de către instanţă la termenul de astăzi, respectiv excepţia inadmisibilităţii recursului faţă de prevederile art. 55 alin. 3 din Legea nr. 101/2016, raportat la art. 457 alin. 1, 2, 3 Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 10 decembrie 2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-12-10
Căi de atac declarate: Recurs · 2024-06-05; Recurs · 2024-06-04
Alte cereri în materia achiziţiilor publice ACTIUNE ÎN RASPUNDERE CIVILĂ · Fond
2 termene · ultima soluție: Respinge cererea
Respinge cererea
Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Airinei Stelică. Admite excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâţi. Respinge cererea având ca obiect pretenţii formulată de reclamant Comuna Pipirig în contradictoriu cu pârâtul Airinei Stelică pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Respinge, ca prescrisă, cererea având ca obiect pretenţii formulată de reclamantul Comuna Pipirig în contradictoriu cu pârâţii Prună Marcel şi S.C. Ray Construct S.R.L. Dispune reducerea onorariului de avocat solicitat de către pârâta SC Ray Construct S.R.L. de la valoarea de 11.067 lei la valoarea de 5.000 lei şi, în consecinţă, obligă reclamantul Comuna Pipirig să achite pârâtului S.C. Ray Construct S.R.L. suma de 5.000 lei iar pârâtului Prună Marcel suma de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată azi, 09.10.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: Hotarare 852/2023 · 2023-10-09
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 09.10.2023. Pronunţată, azi 22.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-09-22
Căi de atac declarate: Recurs · 2024-06-05; Recurs · 2024-06-04
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 15021540
- Număr de înregistrare
- J2002001300293
- Înmatriculare
- 18 noiembrie 2002
- EUID
- ROONRC.J2002001300293
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- Anghel Saligny 21 Sat Blejoi, Comuna Blejoi Prahova · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str Anghel Saligny 21 Blejoi PRAHOVA
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 18 noiembrie 2002
- Înregistrare fiscală
- 11 martie 2026
- Telefon
- 244410601 · Firme cu același număr
- Fax
- 0244410601
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- RAICU MIHAIL
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- RAY CONSTRUCT SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 18.11.2002
- Înregistrare fiscală
- 19 noiembrie 2002
- Număr registrul comerțului
- J2002001300293
- Cod CAEN
- 4100
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Boldeşti Scăeni
Contact și adrese
- Telefon
- 244410601 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. PRAHOVA, SAT BLEJOI COM. BLEJOI, STR. ANGHEL SALIGNY, NR.21
- Cod poștal fiscal
- 107070
- Strada sediului
- Str. Anghel Saligny
- Numărul sediului
- 21
- Localitatea sediului
- Sat Blejoi Com. Blejoi
- Județul sediului
- PRAHOVA
- Codul poștal al sediului
- 107070
- Strada domiciliului fiscal
- Str. Anghel Saligny
- Numărul domiciliului fiscal
- 21
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sat Blejoi Com. Blejoi
- Județul domiciliului fiscal
- PRAHOVA
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 107070
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 1 decembrie 2002
- TVA la încasare
- Nu
- TVA la încasare de la
- 1 ianuarie 2013
- TVA la încasare până la
- 1 februarie 2014
- Actualizare TVA la încasare
- 23 ianuarie 2014
- Publicare TVA la încasare
- 24 ianuarie 2014
- Tip act TVA la încasare
- Radiere
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Ajutoare de stat publicate
Înregistrări asociate exact prin CUI în registrul național de transparență, colectate la 1 octombrie 2026. Acordarea unui ajutor este context economic, nu restanță, sancțiune sau semnal de insolvență. Totalul însumează valoarea publicată pentru fiecare rând și nu reprezintă neapărat suma încasată.
1 înregistrare · valoare publicată 905.780 lei · 23 decembrie 2022
ajutoare regionale pentru investiții (articolul 14)
fonduri nerambursabile · Direcția Generală Creștere Inteligentă și Digitalizare
Intensitate publicată: 75% · Activități finanțate: 4221Proiecte europene ale firmei
Legăturile folosesc CUI-ul beneficiarului când este publicat; în rest, numele și județul trebuie să indice o singură firmă.
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
113 activități autorizate
CAEN 0811 Rev. 3Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
CAEN 0812 Rev. 3Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
CAEN 0990 Rev. 3Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
CAEN 1612 Rev. 3Prelucrarea și finisarea lemnului
CAEN 2221 Rev. 3Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
CAEN 2222 Rev. 3Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
CAEN 2223 Rev. 3Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
CAEN 2351 Rev. 3Fabricarea cimentului
CAEN 2352 Rev. 3Fabricarea varului și ipsosului
CAEN 2361 Rev. 3Fabricarea produselor din beton pentru construcții
CAEN 2362 Rev. 3Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
CAEN 2363 Rev. 3Fabricarea betonului
CAEN 2364 Rev. 3Fabricarea mortarului
CAEN 2511 Rev. 3Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
CAEN 2512 Rev. 3Fabricarea de uși și ferestre din metal
CAEN 2553 Rev. 3Operațiuni de mecanică generală
CAEN 2562 Rev. 3Fabricarea articolelor de feronerie
CAEN 2563 Rev. 3Fabricarea uneltelor
CAEN 2592 Rev. 3Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
CAEN 2599 Rev. 3Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
CAEN 3100 Rev. 3Fabricarea de mobilă
CAEN 3299 Rev. 3Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
CAEN 3311 Rev. 3Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
CAEN 3319 Rev. 3Repararea și întreținerea altor echipamente
CAEN 3320 Rev. 3Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
CAEN 3512 Rev. 3Producția de energie electrică din resurse regenerabile
CAEN 3513 Rev. 3Transportul energiei electrice
CAEN 3514 Rev. 3Distribuția energiei electrice
CAEN 3515 Rev. 3Comercializarea energiei electrice
CAEN 3516 Rev. 3Depozitarea energiei electrice
CAEN 3530 Rev. 3Furnizarea de abur și aer condiționat
CAEN 3600 Rev. 3Captarea, tratarea și distribuția apei
CAEN 3821 Rev. 3Recuperarea materialelor reciclabile
CAEN 4100 Rev. 3Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 3Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4213 Rev. 3Construcția de poduri și tuneluri
CAEN 4221 Rev. 3Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4222 Rev. 3Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
CAEN 4291 Rev. 3Construcții hidrotehnice
CAEN 4299 Rev. 3Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 3Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 3Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 3Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4321 Rev. 3Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 3Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4323 Rev. 3Lucrări de izolații
CAEN 4324 Rev. 3Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 3Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 3Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 3Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 3Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4335 Rev. 3Alte lucrări de finisare
CAEN 4341 Rev. 3Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4342 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
CAEN 4350 Rev. 3Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
CAEN 4360 Rev. 3Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
CAEN 4391 Rev. 3Activități de zidărie
CAEN 4399 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4613 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
CAEN 4615 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
CAEN 4618 Rev. 3Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN 4619 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CAEN 4642 Rev. 3Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
CAEN 4664 Rev. 3Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
CAEN 4683 Rev. 3Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
CAEN 4684 Rev. 3Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
CAEN 4690 Rev. 3Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 4712 Rev. 3Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
CAEN 4740 Rev. 3Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
CAEN 4751 Rev. 3Comerț cu amănuntul al textilelor
CAEN 4752 Rev. 3Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
CAEN 4753 Rev. 3Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
CAEN 4754 Rev. 3Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
CAEN 4755 Rev. 3Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
CAEN 4782 Rev. 3Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
CAEN 4941 Rev. 3Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 4942 Rev. 3Servicii de mutare
CAEN 5210 Rev. 3Depozitări
CAEN 5221 Rev. 3Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
CAEN 5224 Rev. 3Manipulări
CAEN 5225 Rev. 3Activități de servicii logistice pentru transporturi
CAEN 5226 Rev. 3Alte activități anexe transporturilor
CAEN 5231 Rev. 3Activități de intermediere pentru transportul de marfă
CAEN 6210 Rev. 3Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
CAEN 6220 Rev. 3Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
CAEN 6290 Rev. 3Alte activități de servicii privind tehnologia informației
CAEN 6310 Rev. 3Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
CAEN 6392 Rev. 3Alte activități de servicii informaționale n.c. a
CAEN 6811 Rev. 3Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 6812 Rev. 3Dezvoltare (promovare) imobiliară
CAEN 6820 Rev. 3închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 6831 Rev. 3Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
CAEN 6832 Rev. 3Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
CAEN 7111 Rev. 3Activități de arhitectură
CAEN 7112 Rev. 3Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 7711 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
CAEN 7712 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
CAEN 7732 Rev. 3Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
CAEN 7739 Rev. 3Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
CAEN 7740 Rev. 3Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
CAEN 8009 Rev. 3Alte activități de protecție n.c.a.
CAEN 8110 Rev. 3Activități de servicii suport combinate
CAEN 8121 Rev. 3Activități generale de curățenie a clădirilor
CAEN 8122 Rev. 3Activități specializate de curățenie
CAEN 8123 Rev. 3Alte activități de curățenie
CAEN 8210 Rev. 3Activități de secretariat și servicii suport
CAEN 8220 Rev. 3Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
CAEN 8230 Rev. 3Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
CAEN 8240 Rev. 3Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
CAEN 8292 Rev. 3Activități de ambalare
CAEN 8299 Rev. 3Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
CAEN 9524 Rev. 3Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
CAEN 9529 Rev. 3Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-03 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.