SIA DYNAMIC SOLUTION SRL

Admite cererea

Admite cererea de valoare redusă formulată de reclamanta Prime Truck Services SRL, în contradictoriu cu pârâta SIA Dynamic Solution SRL. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 7.974,71 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de repara?ii auto prestate ?i neachitate (factura seria SPT nr. 9463/11.06.2024). Obligă pârâta la plata dobânzii legale penalizatoare calculate asupra sumei de 7.974,71 lei de la data de 11.06.2024, până la data plă?ii efective, cu respectarea disp. art. 3 alin. (2^1) din OG nr. 13/2011. Obligă pârâta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei. Executorie de drept. Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Alba Iulia. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, astăzi, 31 iulie 2026.

Document: _IncheiereFinalaDezinvestire 4684/2026 · 2026-07-31

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.07.2026.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-07-17

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 17.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.07.2026.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-07-10

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 10.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.06.2026.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-06-26

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 26.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 11.06.2026.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-06-11

Soluție indisponibilă

Amână cauza

În vederea continuării procedurii.

Document: incheieredesedinta · 2026-06-25

Amână cauza

pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2026-03-25

Alte soluţii

Admite excep?ia tardivită?ii formulată prin întâmpinare. Respinge, ca tardiv formulata, opozi?ia formulată de reclamantul DIREC?IA REGIONALĂ A FINAN?ELOR PIUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURE?TI- ADMINISTRA?IA JUDE?EANĂ A FINAN?ELOR PUBLICE ILFOV, în contradictoriu cu debitoarea UMIVA ENGINEERING SRL, prin administrator judiciar CITR FILIALA BUCURE?RI SPRL ?i prin administrator special CONSTANTINESCU SORIN FLORIN. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Apelul va fi depus la Tribunalul Ilfov. Pronuntata azi, 18.03.2026, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Document: Hotarareintermediara 349/2026 · 2026-03-18

Încheiere

Respinge cererea de ab?inere ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronunţată, astăzi, 03.03.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: incheiereabtinere · 2026-03-03

Amână cauza

Amână cauza în vederea solu?ionării cererii de ab?inere

Document: incheieredesedinta · 2026-03-02

Amână cauza

Faţă de lipsa de procedura

Document: incheieredesedinta · 2026-02-25

Amână cauza

Pentru lipsă de procedură cu creditorul DGRFPB, amână judecarea cauzei la data de 25.02.2026.

Document: incheieredesedinta · 2026-02-16

Amână cauza

Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 16.02.2026.

Document: incheieredesedinta · 2026-01-28

Încheiere

Admite sesizarea debitoarei UMIVA ENGINEERING SRL. Dispune îndreptarea erorii din considerentele, minuta şi dispozitivul Încheierii civile pronunţate la data de 25.11.2025 în dosarul nr. 3175/93/2025 al Tribunalului Ilfov în sensul că dispozi?ia corectă a instan?ei este că: termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, este de 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b). Prezenta face parte integrantă din considerentele, minuta şi dispozitivul Încheierii civile pronunţate la data de 25.11.2025 în dosarul nr. 3175/93/2025 al Tribunalului Ilfov. Cu drept de a formula apel împotriva prezentei hotărâri, în termen de 7 zile de la data comunicării, ce se va depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, 04.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, la cerere, de către grefa instanţei de judecată.

Document: incheiereindreptareeroaremateriala · 2025-12-04

Încheiere

Admite cererea debitoarei UMIVA ENGINEERING SRL. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală de insolvenţă faţă de debitor. Pune în vedere debitoarei faptul că este obligată să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 1 şi 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Se vor fixa următoarele termene limită: a) depunerea opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea notificării şi termenul pentru soluţionarea opoziţiilor – 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora; b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de 45 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care va fi de 10 de zile, de la expirarea termenului prevăzut la lit. b) d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care va fi de 25 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c). e) data primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c). În temeiul art. 45 alin.1 lit.d) din Legea 85/2014, desemnează ca administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolven?ă CITR Filiala Bucure?ti SPRL, cu o remuneraţie provizorie de 5000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 şi art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. In baza art. 66 alin.7 din Legea 85/2014, califică cererea de deschidere a procedurii de insolven?ă formulată de creditorii BERTONI CONSTRUCT SRL, AST CONSTRUCT S.R.L., CARPA?I ASSET MANAGEMENT S.R.L. ?i respectiv, NOVACONSTRUCT INFRASTRUCTURI S.R.L. ca fiind declara?ii de crean?ă, ce urmează a fi examin

Document: incheieredesedinta · 2025-11-25

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 25.11.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 24.11.2025.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-11-24

Tardiv

Admite excepţia tardivităţii apelului. Respinge apelul, ca fiind tardiv formulat. Obligă apelanta să plătească intimatei UAT Municipiul Slobozia cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat în valoare de 15.400,28 lei. Definitivă. Pronunţată astăzi, 04.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: _Hotarare 59/2026 · 2026-03-04

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea la data de 04.03.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 25.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-02-25

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 25.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.02.2026.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-02-13

Amână cauza

Acordă termen la 13.02.2026, pentru imposibilitatea de prezentare a apărătorului apelantei-pârâte

Document: incheieredesedinta · 2025-12-19

Alte cauze

În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

Document: Rezolutie · 2025-09-12

Respinge cererea

Respinge excep?ia lipsei calită?ii procesuale active, ca neîntemeiată. Respinge contestaţia formulată de creditoarea TRANS COMPANI ANDREI SRL împotriva hotărârii adunării creditorilor din data de 11.04.2025 şi împotriva procesului-verbal din data de 11.04.2025 publicat în BPI nr. 8216/15.04.2025, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea hotărârii în BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 02.06.2025

Document: _Hotarare 3113/2025 · 2025-06-02

Amână pronunţarea

- Amână pronunţarea în cauză la data de 02.06.2025.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2025-05-26

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea în cauză la data de 26.05.2025.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-05-19

Nefondat

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de către apelanta-contestatoare TRANS COMPANI ANDREI SRL împotriva Sentinţei civile nr. 4763/14.10.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Sec?ia a VII-a Civilă în dosarul nr. 34216/3/2021/a4. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea Grefei azi, 17 februarie 2025.

Document: Hotarare 207/2025 · 2025-02-17

Respinge cererea

Respinge contestaţia formulată de creditoarea TRANS COMPANI ANDREI SRL împotriva hotărârii adunării creditorilor din data de 05.06.2024 şi împotriva procesului-verbal din data de 05.06.2024 publicat în BPI nr. 11161/12.06.2024, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea hotărârii în BPI. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti-Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 14.10.2024

Document: Hotarare 4763/2024 · 2024-10-14

Amână pronunţarea

amână pronuntarea la 14.10.2024

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-10-11

Amână pronunţarea

amână pronuntarea la 11.10.2024

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-10-07

Amână pronunţarea

amână pronuntarea la 07.10.2024

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-09-30

Admite cererea

Admite cererea formulată de creditoarea INVESTCAPITAL LTD în contradictoriu cu debitorul GIUREA DUMITRU şi terţul poprit SIA DYNAMIC SOLUTION SRL. Validează poprirea înfiinţată prin adresa emisă la data de 14.05.2024 în dosarul de executare nr. 451/E/2023 de către BEJ CORNESCU ADRIAN VASILE. Obligă terţul poprit să plătească creditoarei suma reprezentând o treime din veniturile salariale nete pe care terţul poprit le-a datorat debitorului de la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi, respectiv 21.05.2024 şi până la concurenţa sumei de 13.362,78 lei. Obligă terţul poprit să plătească creditoarei cheltuieli de judecată în cuantum de 20 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Craiova. Pronunţată astăzi 24 aprilie 2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Document: Hotarare 5161/2025 · 2025-04-24

Admite cererea

Admite cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Ialomiţa, la data de 13.12.2021, sub număr unic de dosar 1561/98/2021, formulată de reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLOBOZIA (date), în contradictoriu cu pârâta SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L. (date). Obligă pe pârâtă să plătească reclamantei: -penalităţile prevăzute la art. 11.1 din contractul de lucrări nr. 74533/14.09.2019 încheiat între părţile în litigiu, reprezentând 0,1 % din valoarea lucrărilor neexecutate/zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data încetării contractului, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei, conform art. 628 alin. 3 din Noul Cod de procedură civilă (valoarea lucrărilor neexecutate fiind de 1.478.655,21 lei exclusiv TVA); -suma de 659.445,8 lei reprezentând daunele interese prevăzute de dispoziţiile art. 11.4 din contractul de lucrări nr. 74533/14.09.2019 încheiat între părţile în litigiu, calculate la nivelul a 10% din valoarea contractului de lucrări, fără TVA, sumă ce va fi actualizată cu rata inflaţiei, conform art. 628 alin. 3 din Noul Cod de procedură civilă. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată conexă, înregistrată pe rolul Tribunalului Ialomiţa, la data de 05.01.2022, sub număr unic de dosar 10/98/2022, formulată de pârâta-reclamantă SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L. (date), în contradictoriu cu reclamanta-pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLOBOZIA (date). Obligă pe pârâta-reclamantă SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L. să plătească reclamantei-pârâte UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLOBOZIA suma de 16.091,10 lei cu titlu de cheltuieli de judecată parţiale, din care 1.091,10 lei reprezentând onorariu expert şi 15.000 reprezentând onorariu avocat (redus de la suma de 35.303,02 lei conform art. 451 alin. 2 din Noul Cod de procedură civilă). Respinge cererea pârâtei-reclamante privind cheltuielile de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 (zece) zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa – Secţia civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 22.01.2024.

Document: Hotarare 74/2024 · 2024-01-22

Amână pronunţarea

În baza art. 396 din Noul Cod de procedură civilă, având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 22.01.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei. Dată în şedinţă publică azi, 17.01.2024.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-01-17

Amână pronunţarea

În baza art. 396 din Noul Cod de procedură civilă, având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 17.01.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei. Dată în şedinţă publică azi, 11.01.2024.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-01-11

Amână pronunţarea

În baza art. 396 din Noul Cod de procedură civilă, având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 11.01.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei. Dată în şedinţă publică azi, 29.12.2023.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-12-29

Amână pronunţarea

În baza art. 396 din Noul Cod de procedură civilă, având nevoie de timp pentru deliberare, amână pronunţarea la data de 29.12.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei. Dată în şedinţă publică azi, 20.12.2023.

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-12-20

Amână pronunţarea

În baza art. 396 din Noul Cod de procedură civilă, pentru a da părţilor posibilitatea să depună concluzii scrise, amână pronunţarea la data de 20.12.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei. Dată în şedinţă publică azi, 05.12.2023.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-12-05

Amână cauza

pentru lipsă de apărare.

Document: incheieredesedinta · 2023-09-26

Amână cauza

administrare probe.

Document: incheieredesedinta · 2023-06-06

Amână cauza

pentru comunicarea şi studierea raportului de expertiză, amână cauza la data de 06.06.2023, ora 11,00.

Document: incheieredesedinta · 2023-05-09

Amână cauza

pentru a se răspunde la obiecţuni.

Document: incheieredesedinta · 2023-03-14

Amână cauza

pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiuni.

Document: incheieredesedinta · 2023-02-14

Amână cauza

administrare probe.

Document: incheieredesedinta · 2022-12-13

Amână cauza

Ia act că s-a depus raportul de expertiză în construcţii, astăzi dimineaţă şi, în consecinţă, dispune comunicarea raportul de expertiză către părţi spre studiu, spre formulare de eventuale obiec?iuni, în scris, cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată. De asemenea, ia act că ambii experţi, atât expertul Ciripan Valeriu cât şi expertul Isdărilă Ion, au depus cerere de majorare onorariu. Admite solicitările având în vedere complexitatea cauzei, a raportului de expertiză şi munca depusă şi suplimentează onorariul cu suma de 1.182,20 lei şi în modalitatea în care s-a plătit onorariu provizoriu, va fi plătită şi diferenţa până la termenul de judecată următor. După ce se depune dovada plăţii suplimentului, se emite adresă către domnul expert Ciripan Valeriu şi către BETC Ialomiţa, cu copie de pe dovada plăţii suplimentului de onorariu expert. Ia act că s-au depus relaţiile solicitate şi de către Primăria mun. Slobozia, înscrisurile urmând a fi studiate de părţi de la dosarul cauzei, având în vedere că s-au formulat cereri pentru studiul dosarului electronic. Acordă termen de judecată la data de 13 decembrie 2022, ora 11,00.

Document: incheieredesedinta · 2022-11-08

Amână cauza

Amână cauza şi dispune revenirea cu adresă către domnul expert Ciripan Valeriu, în sensul de a întocmi şi depune la dosar raportul de expertiză în construcţii. Totodată, admite solicitarea reprezentantului convenţional al pârâtei şi dispune emiterea unei adrese către Primăria mun. Slobozia în sensul de a depune la dosar procesele verbale întocmite cu ocazia şedinţelor de progres ce au avut loc pe parcursul derulării raporturilor contractuale dintre UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SLOBOZIA şi SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L.. Acordă termen de judecată la data de 8 noiembrie 2022, ora 11,00.

Document: incheieredesedinta · 2022-09-27

Amână cauza

Pune în vedere reclamantei să depună la dosarul proiectul pentru a fi avut în vedere de către expert. Prin tragere la sorţi, expertiza în construcţii se efectuează de expertul înscris pe lista experţilor în specialitate construcţii la ord. 1, respectiv domnul expert Ciripan Valeriu. Stabileşte un onorariu provizoriu în cuantum de 1000 lei în sarcina ambelor părţi în mod egal şi pune în vedere părţilor să depună dovezile plăţii onorariului în termen de 5 zile, după care se va face adresă către expert pentru a întocmi şi depune la dosar raportul de expertiză având următoarele obiective: 1. obiective propuse de reclamantă - identificarea lucrărilor rămase neexecutate la data rezilierii contractului de lucrări şi contravaloarea acestora tocmai pentru a se circumscrie capetelor de cerere formulată de reclamanta-pârâtă prin care a solicitat acordarea penalităţilor şi a daunelor interese; - identificarea stadiului de execuţie a lucrărilor de face obiectul Contractului de lucrări, respectiv identificarea lucrărilor pretins executate de către pârâta-reclamantă ?i care nu au făcut obiectul recep?iei din partea Municipiului Slobozia ?i nu au fost decontate. - identificarea bunurilor ?i echipamentelor aprovizionate în ?antier de către pârâta reclamantă, nepuse în operă ?i nedecontate; - identificarea bunurilor ?i echipamentelor existente în ?antier, pretins a apar?ine pârâtei-reclamante; - constatarea conformită?ii, din punct de vedere al parametrilor tehnici, a componentelor ?i echipamentelor pretins achizi?ionate de către pârâta-reclamantă pentru executarea lucrării privind extinderea sta?iei de tratare apă a Municipiului Slobozia, întrucât aici există o discuţie, pârâta-reclamantă pretinde că a achiziţionat acest echipament însă reclamanta-pârâtă doreşte să vadă dacă este conform, potrivit obiectului contractului de achiziţie publică. 2. obiective propuse de pârâtă - să se identifice stadiul de execuţie a lucrărilor; - să se identifice cauzele care au determinat întârzieri la executarea proiectului pentru că pârâta-reclamantă are o teză în apărare pe excepţia de neexecutare; - să se stabilească dacă la începerea execuţiei lucrărilor s-a predat proiectul tehnic al lucrărilor cu toate detaliile de execuţie şi expertizele construcţiilor existente asupra cărora se intervenea; - să se stabilească dacă acest proiect tehnic respectă normele legale în vigoare; - să se stabilească dacă proiectul tehnic predat putea fi executat întocmai astfel încât staţia să fie funcţională,; - să se identifice echipamentul şi componentele staţiei livrate şi nepuse în operă; - să se stabilească, verificând documentele justificative, contravaloarea lucrărilor efectuate şi nedecontate şi a echipamentelor şi a componentelor livrate şi nepuse în operă în conformitate cu oferta financiară ce face parte integrantă din contract. Privitor la proba cu expertiză contabilă, instanţa apreciază că domnul expert Ciripan Valeriu, care este şi expert ANEVAR, poate stabili şi contravaloarea; se reţine că este încuviinţată expertiza contabilă în măsura în care expertul în construcţii nu răspunde acestui obiectiv. Instanţa, încuviinţează expert parte pentru ambele părţi şi le pune în vedere să depună numele acestora şi dovezile calităţii de expert în termen de 5 zile. De asemenea, dispune a se comunica expertului Ciripan Valeriu că s-au încuviinţat experţi parte pentru ambele părţi. În baza art. 254 şi următoarele Cod procedură civilă, încuviinţează proba testimonială, însă numai în ceea ce o priveşte pe doamna Stoica Roxana. Referitor la domnul Mogoş Vasile, având în vedere teza probatorie, apreciază că proba nu este utilă cauzei, aspectele legate de calitatea pieselor şi lucrărilor executate urmează să fie stabilite de către expert prin expertiza judiciară în construcţii încuviinţată în cauză. Se citează doamna Stoica Roxana în calitate de martor, după indicarea datelor de contact în termen de 5 zile, cu menţiunea de a se prezenta în instanţă, prezenţa fiind obligatorie în ve

Document: incheieredesedinta · 2022-06-07

Amână cauza

În baza art. 254 şi următoarele Cod procedură civilă, încuviinţează pentru ambele părţi proba cu înscrisuri, cele depuse la dosarul cauzei şi cele ce se vor mai depune pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele. De asemenea, în ceea ce priveşte solicitările reclamantei-pârâte cu privire la depunerea de înscrisuri de către pârâta-reclamantă, respectiv suplimentarea centralizatorului cu data la care pârâta a executat lucrările şi depunerea dovezilor privind convocarea reprezentantului Municipiului Slobozia pentru încheierea proceselor-verbale pe faze de lucrări, apreciază necesar să se depună la dosarul cauzei. Legat de valoarea de achiziţie, apreciază necesar să se depună dovada preţului privind componentele, echipamentele achizi?ionate solicitate a fi achitate de Municipiul Slobozia; aşadar, pentru toate aceste trei solicitări, urmează să se depună înscrisuri, iar în cazul în care pârâta-reclamantă nu deţine înscrisuri, să depună precizări scrise cu privire la fiecare dintre cele trei solicitări ale reclamantei-pârâte. Cu privire la proba testimonială cu cei doi martori – Stoica Roxana şi Mogoş Vasile, prorogă pronunţarea asupra utilităţii acestei probe după ce se vor depune de către părţi, până la termenul de judecată următor, înscrisurile, precum şi relaţiile solicitate la acest termen de judecată. Pune în vedere reprezentantului convenţional al pârâtei-reclamante ca în cazul în care apreciază că este utilă soluţionării cauzei corespondenţa dintre părţi, să fie depusă la dosar cu opis şi să fie comunicată şi părţii adverse. Totodată, pune în vedere ambelor părţi ca toate documentele, înscrisurile care ajung la dosar să fie comunicate şi părţii adverse, pentru a fi respectat principiul contradictorialităţii, iar la dosar vor fi depuse în aşa fel încât instanţa să poată să le studieze, respectiv cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de judecată. În ceea ce priveşte proba cu expertiză contabilă, tribunalul o apreciază necesară, utilă soluţionării cauzei de faţă. Obiectivele se încuviinţează aşa cum au fost solicitate de ambele părţi în litigiu. Tribunalul, prorogă emiterea adresei pentru expert pentru termenul de judecată următor. În măsura în care în raport de înscrisurile depuse, se vor propune obiectivele suplimentare care, să lămurească prezenta cauză, urmează ca acestea să fie puse în discuţie la termenul de judecată următor, urmând să fie transmite toate către expert. Cu privire la expertiza contabilă, prorogă discutarea acesteia, după depunerea înscrisurilor şi a expertizei tehnice în construcţii civile şi industriale. Acordă termen de judecată la data de 7 iunie 2022, ora 11,00

Document: incheieredesedinta · 2022-05-10

Amână cauza

Pentru restituirea dosarului nr. 1561/98/2021 de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă, dispune amânarea cauzei şi emiterea unei adrese către această instanţă, cu solicitarea de a restitui Tribunalului Ialomiţa dosarul nr. 1561/98/2021 ce a fost înaintat în vederea soluţionării cererii de strămutare ce a făcut obiectul dosarului nr. 659/2/2022 având în vedere respingerea cererii de strămutare. Acordă termen de judecată la data de 10,05.2022, ora 11,00.

Document: incheieredesedinta · 2022-03-29

Amână cauza

Dispune efectuarea de verificări, prin registratură, pentru ca o copie de pe adresa Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă privind dosarul nr. 659/2/2022 având ca obiect cerere de strămutare, să ajungă şi la dosarul nr. 10/98/2022, precum şi efectuarea demersurilor necesare pentru ca dosarul de faţă nr. 1561/98/2021 să fie înaintat completului investit cu soluţionarea cererii de strămutare. De asemenea, având în vedere solicitarea ambelor părţi, de amânarea a judecă?ii cauzei în vederea soluţionării cererii de strămutare, dispune amânarea cauzei la data de 29.03.2022, ora 11,00.

Document: incheieredesedinta · 2022-02-15

Amână cauza

Admite excepţia de necompetenţă funcţională a completului de contencios administrativ fiscal. În baza art.111 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/17.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, dispune trimiterea cauzei la un complet specializat în soluţionarea litigiilor civile, ce va fi desemnat aleatoriu. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.12.2021.

Document: incheieredesedinta · 2021-12-14

Soluție indisponibilă

Amână cauza

pentru continuarea procedurii si valorificarea bunurilor

Document: incheieredesedinta · 2026-05-04

Amână cauza

pentru continuarea procedurii, arhivarea documentelor şi valorificarea bunurilor

Document: incheieredesedinta · 2025-11-10

Încheiere

Constată că în prezentul dosar s-a transmis calitatea procesuală de lichidatorul judiciar al debitoarei SC CARBO WILL SRL de la SOS Insolv SPRL la ENSO SPRL, motiv pentru care dispune rectificarea citativului. Acordă termen la data de 10.11.2025, ora 10 pentru când se vor cita părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30.06.2025

Document: incheieredesedinta · 2025-06-30

Încheiere

Constată că nu se impune sesizarea din oficiu a instan?ei cu privire la înlocuirea administratorului judiciar. Cu drept de a formula apel în termen de 5 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 30.06.2025

Document: incheieredesedinta · 2025-06-30

Amână pronunţarea

amână pronuntarea cu privire la noua denumire a practicianului la data de 30.06.2025.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-06-23

Amână pronunţarea

amână pronuntarea la data de 30.06.2025.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-06-23

Încheiere

În temeiul disp. art.45 alin. 1 lit. e din Legea nr.85/2014 confirmă în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC CARBO WILL SRL pe Consorţiul format din practicienii AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL şi SOS Insolv SPRL, cu un onorariu stabilit prin hotărârea adunării creditorilor din data de 05.06.2024. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII a. Dispune emiterea unor adrese către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt şi Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt pentru a comunica dacă există obligaţii de mediu asupra imobilului proprietatea debitoarei. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la data de 23.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24.02.2025

Document: incheieredesedinta · 2025-02-24

Amână pronunţarea

Amână pronunţarea la data de 24.02.2025.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-02-17

Amână cauza

pentru solutionarea apelului ?i a cererii de confirmare a consortiului

Document: incheieredesedinta · 2025-02-17

Amână cauza

Acorda termen la data de 17.02.2025, ora 10, camera de consiliu pentru discutarea sesizării din oficiu cu privire la înlocuirea practicianului, când se vor cita părţile prin BPI, lichidatorul judiciar cu menţiunea de a preciza dacă toate bunurile identificate în patrimoniul debitoarei au fost evaluate, iar în caz afirmativ să depună raportul de evaluare; să efectueze verificări la I.T.M. şi să depună la dosar extras REVISAL. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 18.12.2024

Document: incheieredesedinta · 2024-12-18

Amână cauza

pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2024-12-09

Amână pronunţarea

amână pronuntarea la 18.12.2024.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-12-09

Amână cauza

pentru continuarea procedurii acordă termen la 09.12.2024 ora 10.00 iar pentru discutarea sesizării din oficiu privind schimbarea practicianului în insolvenţă acordă termen la 09.12.2024 ora 10.00 camera de consiliu.

Document: incheieredesedinta · 2024-10-28

Admite cererea

Aprobă raportul de activitate al administratorului judiciar AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului CARBO WILL SRL. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, în vederea întocmirii tabelului suplimentar – 17.05.2024; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora – 14.06.2024; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 12.07.2024. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 4.000 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e, debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 28.10.2024, ora 09,00. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la publicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 04.04.2024

Document: Hotarareintermediara 1685/2024 · 2024-04-04

Amână pronunţarea

Amana pronuntarea la data de 04.04.2024.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-03-25

Amână cauza

pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2024-02-12

Amână cauza

pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2023-10-30

Amână cauza

pentru continuarea procedurii şi solu?ionarea litigiilor în care debitoarea este parte

Document: incheieredesedinta · 2023-06-19

Amână cauza

pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2023-04-03

Încheiere

Respinge cererea creditoarei TRANS COMPANI ANDREI SRL privind efectuarea unei noi evaluări a activului debitoarei– teren situat în comuna Bârza, jud. Olt, ca neîntemeiată. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii la 03.04.2023. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 24.02.2023

Document: incheieredesedinta · 2023-02-24

Amână pronunţarea

amână pronun?area cu privire la cererea de întocmire a unui nou raport de evaluare la 24.02.2023

Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-02-16

Amână pronunţarea

amână pronun?area cu privire la cererea de întocmire a unui nou raport de evaluare la 16.02.2023

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-02-06

Încheiere

Respinge excepţia lipsei de interes. Încuviinţează, în parte, obiecţiunile formulate de creditoarea ANS COMPANI ANDREI SRL la raportul de evaluare a bunurilor aparţinând debitoarei S.C. CARBO WILL S.R.L. întocmit de către evaluatorul Evalgrup Professional SRL. Pune în vedere evaluatorului să raspundă la obiecţiuni, astfel cum au fost formulate, în termen de 5 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea amenzii. Dispune emiterea unei adrese către evaluator, la care se va ataşa o copie a obiecţiunilor formulate împreună cu anexele şi încheierea de şedinţă. Acorda termen la data de 06.02.2023, ora 10. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 09.12.2022

Document: incheieredesedinta · 2022-12-09

Amână pronunţarea

Amana pronuntarea la data de 09.12.2022 cu privire la obiectiunile la raportul de evaluare

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2022-12-05

Amână cauza

pentru continuarea procedurii

Document: incheieredesedinta · 2022-10-24

Amână cauza

pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar

Document: incheieredesedinta · 2022-06-06

Amână cauza

pentru soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar

Document: incheieredesedinta · 2022-03-21

Alte soluţii

Respinge cererea privind îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele şi dispozitivul încheierii de şedinţă din data de 13.12.2021 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă în dosarul nr. 34216/3/2021 formulată de Management Company IPURL, ca neîntemeiată. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 17.01.2022.

Document: incheieredesedinta · 2022-01-17

Admite cererea

Admite excepţia conexităţii. Dispune conexarea dosarului nr. 20030/3/2021 la dosarul nr. 34216/3/2021. Admite cererea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitorului CARBO WILL SRL. Califică cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulata de creditorul SC ARD RL SECURITY SRL drept declaraţie de creanţă. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 27.01.2022; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 16.02.2022; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 14.03.2022; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 21.02.2022. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe AKTIV – LEX INSOLVENŢĂ SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie provizorie de 3000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar s

Document: incheieredesedinta · 2021-12-13

Admite in parte cererea

Admite în parte acţiunea având ca obiect obligaţia de a face, astfel cum a fost precizată. Obligă pârâta să remedieze deficienţele apărute la lucrarea „Sistem de alimentare cu apă şi canalizare, comuna Vulpeni, jud. Olt”, astfel cum sunt menţionate în raportul de expertiză întocmit în cauză de expert specialitatea instalaţii pentru construcţii Ştefănescu Milena Greta, iar alternativ, în ipoteza neîndeplinirii acestei obligaţii, autorizează reclamanta să efectueze lucrările pe cheltuiala pârâtei SC CONDOR PĂDURARU SRL. Respinge cererea de chemare în garanţie ca neîntemeiată. Obligă pârâta SC CONDOR PĂDURARU SRL la plata către reclamantă a sumei de 15655 lei reprezentând cheltuieli de judecată Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Balş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 18.06.2026.

Document: _Hotarare 1251/2026 · 2026-06-18

Amână pronunţarea

Amână pronun?area hotărârii la data de 18.06.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.06.2026.

Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-06-04

Amână cauza

Pentru observarea raportului de expertiză depus pentru acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 04.06.2026.

Document: incheieredesedinta · 2026-04-23

Amână cauza

Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.04.2026.

Document: incheieredesedinta · 2026-02-12

Amână cauza

Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2026, ora 09:30, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Balş nr. 3/26.08.2025, pentru când se citează părţile.

Document: incheieredesedinta · 2025-10-09

Amână cauza

Pentru lămurirea raportului de expertiză întocmit în cauză şi pentru a se depune răspunsul la obiec?iunile formulate de pârâtul Condor Păduraru SRL, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 09.10.2025.

Document: incheieredesedinta · 2025-06-26

Amână cauza

Pentru a se reveni cu adresă către expert Ştefănescu Milena Greta şi, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de pârâtul SC CONDOR PĂDURARU SRL, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.06.2025.

Document: incheieredesedinta · 2025-04-24

Amână cauza

Amână cauza pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2025-02-27

Amână cauza

Amână cauza în vederea depunerii raportului de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2024-12-05

Amână cauza

Amână cauza având în vedere cererea de amânare.

Document: incheieredesedinta · 2024-09-12

Amână cauza

Amână cauza în vederea întocmirii raportului de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2024-03-14

Amână cauza

Amână cauza în vederea întocmirii raportului de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2023-11-23

Amână cauza

Amână cauza în vederea întocmirii raportului de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2023-09-07

Amână cauza

Amână cauza în vederea întocmirii raportului de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2023-06-07

Amână cauza

Amânat faţă de lipsa raportului de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2023-04-26

Amână cauza

Acordă un nou termen de judecată la data de 26.04.2023, ora 12:00, pentru a se emite adresă către expertul desemnat în vederea întocmirii raportului de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2023-01-18

Amână cauza

amână cauza la 18.01.2023 pentru a se emite adresă către expertul desemnat să întocmească si să depună raportul de expertiză.

Document: incheieredesedinta · 2022-10-19

Amână cauza

Pentru ob?inerea unei liste cu experti de la BLETJ Olt, amână cauza

Document: incheieredesedinta · 2022-10-12

Amână cauza

Pentru a se comunica precizarea depusă de reclamantă, precum şi pentru ca pârâta să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru de 1505 lei, amână cauza

Document: incheieredesedinta · 2022-07-06

Amână cauza

Pentru ca reclamanta să precizeze c/val . remedierilor, deficienţelor şi să timbreze la valoare, amână cauza

Document: incheieredesedinta · 2022-06-08

Amână cauza

Pentru a se comunica şi observa întâmpinarea depusă de societatea chemată în garanţie, amână cauza

Document: incheieredesedinta · 2022-04-13

Amână cauza

Pentru timbrarea cererii de chemare în garanţie cu 20 lei, precum şi pentru introducerea în cauză a persoanei chemate în garanţie, amână cauza

Document: incheieredesedinta · 2022-03-09