Cifra de afaceri a scăzut-5,1%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 31,6 mil. lei, față de 33,3 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025TOMOROGA CONSTRUCT SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în scădere. Marjă în creștere.
TOMOROGA CONSTRUCT SRL are sediul în Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a crescut18,5%
Marja netă calculată este 18,5% în 2025, față de 11,8% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Creanțe în creștere+83,9%
Soldul creanțelor a crescut față de 2024. Bilanțul nu arată dacă facturile sunt restante sau dacă au fost încasate ulterior.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
0/ 100
Niciun semnal confirmat · date parțiale0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 202531,6 mil. lei-5,1% față de anul anterior
Rezultat net 20255,8 mil. lei+48,8% față de anul anterior
Angajați 202522-12% față de anul anterior
Capitaluri proprii 202523,7 mil. lei+28% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 6,4% · n=1.837Cifra de afaceri: -5,1% față de anul anterior.Marjă netă 18,5% · +6,7 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
202418,5 mil. lei
202523,7 mil. lei
Datorii raportate
202412,9 mil. lei
202511,1 mil. lei
Disponibilități bănești
202420,9 mil. lei
202520,4 mil. lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: 4 mil. lei, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 36,3 mil. lei | 33,3 mil. lei | 31,6 mil. lei | -5,1% față de anul anterior |
| Rezultat net | 9 mil. lei | 3,9 mil. lei | 5,8 mil. lei | +48,8% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 15,5 mil. lei | 18,5 mil. lei | 23,7 mil. lei | +28% față de anul anterior |
| Datorii | 9 mil. lei | 12,9 mil. lei | 11,1 mil. lei | -14,5% față de anul anterior |
| Creanțe | 1,5 mil. lei | 5,8 mil. lei | 10,7 mil. lei | +83,9% față de anul anterior |
| Angajați | 16 | 25 | 22 | -12% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă18,5%11,8%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 6,4% (n=1.837) · 2024: 6,8% (n=3.825)
Rezultat / active (A+B)15%11,3%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 4,7% (n=1.894) · 2024: 5,6% (n=3.807)
Rezultat / capitaluri proprii24,6%21,2%
Rezultat net / capitaluri proprii pozitive la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 20,9% (n=1.759) · 2024: 23,5% (n=3.672)
Vânzări per angajat1.434.910 lei1.330.444 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 348.027 lei (n=1.710) · 2024: 334.407 lei (n=3.564)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)60,8%53,2%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 32,7% (n=1.894) · 2024: 35,2% (n=3.809)
Datorii / active (A+B)28,4%37,1%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 64,2% (n=1.894) · 2024: 62% (n=3.809)
Ponderea activelor imobilizate15,3%19,8%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 25,1% (n=1.894) · 2024: 24,8% (n=3.809)
Active circulante / datorii totale2,99×2,16×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,06× (n=2.249) · 2024: 1,09× (n=4.521)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări121,6 zile62,8 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 98,3 zile (n=1.791) · 2024: 98,8 zile (n=3.690)
Stocuri în zile de vânzări22,9 zile13 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 34,7 zile (n=1.527) · 2024: 34,6 zile (n=3.075)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 31.568.027
- Rezultat net
- 5.842.555
- Angajați
- 22
- Datorii
- 11.068.825
- Active imobilizate
- 5.950.988
- Active circulante
- 33.060.467
- Capitaluri proprii
- 23.710.603
- Venituri totale
- 32.955.330
- Cheltuieli totale
- 26.183.920
- Stocuri
- 2.007.383
- Creanțe
- 10.663.765
- Casă și conturi la bănci
- 20.389.319
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 256.819
- Provizioane
- 3.975.208
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 33.261.112
- Rezultat net
- 3.925.833
- Angajați
- 25
- Datorii
- 12.940.579
- Active imobilizate
- 6.913.107
- Active circulante
- 27.931.216
- Capitaluri proprii
- 18.530.756
- Venituri totale
- 33.344.240
- Cheltuieli totale
- 28.925.599
- Stocuri
- 1.203.101
- Creanțe
- 5.799.873
- Casă și conturi la bănci
- 20.928.242
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 377.247
- Provizioane
- 2.995.741
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 36.275.064
- Rezultat net
- 8.983.106
- Angajați
- 16
- Datorii
- 8.953.995
- Active imobilizate
- 5.574.167
- Active circulante
- 20.374.784
- Capitaluri proprii
- 15.495.929
- Venituri totale
- 36.888.727
- Cheltuieli totale
- 26.621.421
- Stocuri
- 1.435.797
- Creanțe
- 1.452.108
- Casă și conturi la bănci
- 17.486.879
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 497.675
- Provizioane
- 1.001.352
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 21.280.796
- Rezultat net
- 5.536.240
- Angajați
- 20
- Datorii
- 7.562.746
- Active imobilizate
- 4.572.025
- Active circulante
- 11.122.999
- Capitaluri proprii
- 6.512.823
- Venituri totale
- 22.603.833
- Cheltuieli totale
- 16.372.333
- Stocuri
- 1.315.637
- Creanțe
- 2.265.340
- Casă și conturi la bănci
- 7.542.022
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- 618.103
- Provizioane
- 1.001.352
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 7.180.978
- Rezultat net
- 603.127
- Angajați
- 16
- Datorii
- 4.712.525
- Active imobilizate
- 2.297.585
- Active circulante
- 4.643.465
- Capitaluri proprii
- 1.476.583
- Venituri totale
- 7.322.625
- Cheltuieli totale
- 6.667.910
- Stocuri
- 10.824
- Creanțe
- 1.242.105
- Casă și conturi la bănci
- 3.390.536
- Cheltuieli în avans
- 4.590
- Venituri în avans
- 756.532
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 5.900.793
- Rezultat net
- 100.586
- Angajați
- 19
- Datorii
- 1.794.076
- Active imobilizate
- 2.816.895
- Active circulante
- 717.249
- Capitaluri proprii
- 873.455
- Venituri totale
- 6.123.413
- Cheltuieli totale
- 5.998.629
- Stocuri
- —
- Creanțe
- 195.927
- Casă și conturi la bănci
- 521.322
- Cheltuieli în avans
- 4.590
- Venituri în avans
- 871.203
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
0/ 100Niciun semnal confirmat · date parțiale
0semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Nu sunt semnale din regulile afișate în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-05
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 0 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-19Cea mai recentă înregistrare de achiziție din profilAchiziții
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Nu apar semnalele de mai sus în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2004-09-29 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF 2024-07-01 · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
25 dosare cu nume identic · 2021-10-04–2026-10-05 · verificat 2026-10-05.
Alte cereri în materia achiziţiilor publice CERERE RESTITUIRE CAUTIUNE · Recurs
1 termen · ultima soluție: Recurs (alte soluţii)
2026-09-23 · 11:00
Recurs (alte soluţii)
Admite cererea formulată de petenta TOMOROGA CONSTRUCT S.R.L. Dispune restituirea cau?iunii în cuantum de 44.000 lei, consemnate la CEC BANK conform recipisei de consemnare nr. 212393072/1 din 26.05.2026, în dosarul nr. 591/33/2026 al Cur?ii de Apel Cluj, precum ?i eliberarea către petentă, în original, a recipisei de consemnare. Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Cluj, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronun?ată în data de 23.09.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor.
Document: _Hotarare 970/2026 · 2026-09-23
Alte cereri în materia achiziţiilor publice RESTITUIRE CAUTIUNE · Recurs
1 termen · ultima soluție: Recurs (alte soluţii)
2026-09-23 · 11:00
Recurs (alte soluţii)
Admite cererea formulată de petenta TOMOROGA CONSTRUCT S.R.L. Dispune restituirea cau?iunii în cuantum de 44.000 lei, consemnate la CEC BANK conform recipisei de consemnare nr. 212393001/1 din 26.05.2026, în dosarul nr. 580/33/2026 al Cur?ii de Apel Cluj, precum ?i eliberarea către petentă, în original, a recipisei de consemnare. Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Cluj, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronun?ată în data de 23.09.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: _Hotarare 971/2026 · 2026-09-23
Plângere împotriva deciziei CNSC decizia CNSC nr. 1809/C8/1765 din 04.06.2026 · Recurs
2 termene · ultima soluție: Admitere recurs
2026-07-17 · 08:30
Admitere recurs
Admite plângerea formulată de petenta ,,TOMOROGA CONSTRUCT” S.R.L. în contradictoriu cu intimatele COMUNA BISTRI?A BÂRGĂULUI ?i ,,AQUA FLOW CONSTRUCT” S.R.L., împotriva Deciziei CNSC nr. 1809/C8/1765 din 04.06.2026, pe care o modifică în întregime, în sensul că admite contesta?ia, anulează Raportul procedurii de atribuire nr. 2112/30.04.2026 ?i toate actele care au stat la baza acestuia ?i a actelor subsecvente sub aspectul deciziei de desemnare drept admisibilă, conformă ?i câ?tigătoare a ofertei depuse de intimata ,,AQUA FLOW CONSTRUCT” S.R.L. ?i sub aspectul deciziei de desemnare ca necâ?tigătoare a ofertei petentei, dispune continuarea procedurii de atribuire în conformitate cu considerentele prezentei ?i respinge cererea de interven?ie formulată de ,,AQUA FLOW CONSTRUCT” S.R.L.. Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, ca rămasă fără obiect. Obligă intimatele, în solidar, să plătească petentei suma de 12.678,62 de lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Definitivă ?i executorie. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei azi, 17 iulie 2026.
Document: _Hotarare 865/2026 · 2026-07-17
2026-07-13 · 10:30
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea pentru data de 17.07.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-07-13
Plângere împotriva deciziei CNSC Decizia CNSC nr. 1469/C4/646 din data de 08.05.2026 · Recurs
1 termen · ultima soluție: Alte soluţii
2026-06-17 · 10:30
Alte soluţii
Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de către petenta TOMOROGA CONSTRUCT S.R.L., în contradictoriu cu intimaţii LUCICOR PROD SRL şi MUNICIPIUL BISTRIŢA, împotriva deciziei nr. 1469/C4/646/08.05.2026 emise de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Definitivă. Pronunţată în data de 17.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 765/2026 · 2026-06-17
Plângere împotriva deciziei CNSC Decizia CNSC nr. 1403/C6/745 din data de 05.05.2026 · Recurs
1 termen · ultima soluție: Alte soluţii
2026-06-03 · 10:30
Alte soluţii
Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de către petenta Tomoroga Construct SRL împotriva Deciziei CNSC nr. 1403/C6/745 din data de 05.05.2026. Definitivă. Pronunţată în data de 03.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 678/2026 · 2026-06-03
Alte cereri în materia achiziţiilor publice -cerere de restituire cautiune · Recurs
1 termen · ultima soluție: Alte soluţii
2026-01-26 · 10:00
Alte soluţii
Admite cererea de restituire a cauţiunii formulată de petenta ,,TOMOROGA CONSTRUCT” S.R.L.. Dispune restituirea cauţiunii achitată în prezentul dosar conform recipisei nr. 211553431/1 din 06.08.2025. Definitivă şi executorie. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei azi, 26 ianuarie 2026.
Document: _Hotarare 88/2026 · 2026-01-26
Alte cereri în materia achiziţiilor publice CERERE RESTITUIRE CAUTIUNE · Fond
1 termen · ultima soluție: Declina soluţionarea cauzei
2026-01-26 · 10:00
Declina soluţionarea cauzei
Admite excepţia necompetenţei materiale, invocată din oficiu. Declină competenţa de soluţionare a cererii de restituire a cauţiunii în favoarea CNSC. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei azi, 26 ianuarie 2026.
Document: _Hotarare 33/2026 · 2026-01-26
pretenţii · Apel
1 termen · ultima soluție: Nefondat
2026-09-25 · 09:00
Nefondat
Respinge apelul, ca nefondat. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Bucure?ti-Sec?ia a IV-a Civilă, sub sanc?iunea nulită?ii. Pronunţată în şedinţa din 25.09.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Document: _Hotarare 2417/2026 · 2026-09-25
Căi de atac declarate: Apel · 2025-11-13
pretenţii · Fond
6 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-09-17 · 9:00
Soluție indisponibilă
2026-05-04 · 09:00
Repus pe rol
Repune cauza pe rol. Stabile?te termen de judecată la 17.09.2025, interval orar 09-11, termen pentru care păr?ile vor fi citate cu men?iunea de a preciza obiectul contractelor încheiate sub aspectul sferei serviciilor avute în vedere de păr?i ?i întinderii în timp a obliga?iilor prestatorului, raportat la momentele procedurii de licita?ie (depunere ofertă, solicitări de clarificări, etc.). La termenul stabilit urmează a fi pusă în discu?ia păr?ilor proba cu expertiza tehnică în specialitatea construc?ii, în vederea stabilirii gradului de conformitate a propunerilor tehnice depuse pentru licitaţiile publice avute în vedere de contractele de prestări servicii dintre părţi. Pronun?ată la 04.05.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheieredesedinta · 2026-05-04
2026-04-23 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.04.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-23
2026-04-16 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.04.2026.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2026-04-16
2026-04-02 · 09:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.04.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-04-02
2026-02-26 · 09:00
Amână cauza
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 02.04.2026.
Document: incheieredesedinta · 2026-02-26
Plângere împotriva deciziei CNSC Decizia CNSC nr. 2016/C3/1393, 1921 din 15.07.2025 · Recurs
6 termene · ultima soluție: Inadmisibil
2025-12-19 · 08:30
Inadmisibil
Respinge, ca neîntemeiate, contestaţiile formulate de contestatoarea ,,ACI CLUJ” S.A. în contradictoriu cu intimaţii JUDEŢUL CLUJ şi ,,TOMOROGA CONSTRUCT” S.R.L.. Obligă contestatoarea să plătească intimatei ,,TOMOROGA CONSTRUCT” S.R.L suma de 6.050 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată. Respinge cererea de completare a Deciziei civile nr. 700/2025 a CurŢii de Apel Cluj, formulată de petenta ,,TOMOROGA CONSTRUCT” S.R.L., ca neîntemeiată. Definitivă şi executorie. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei azi, 19 decembrie 2025.
Document: _Hotarare 969/2025 · 2025-12-19
2025-12-15 · 08:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru data de 19.12.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2025-12-15
2025-12-08 · 10:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea pentru data de 15.12.2025 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin intermediul grefei instantei în conditiile art. 396 alin. 2 Cod Procedură civilă.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-12-08
2025-11-03 · 10:00
Alte soluţii
Admite în parte plângerea formulată de petenta ,,TOMOROGA CONSTRUCT” S.R.L. în contradictoriu cu intima?ii JUDE?UL CLUJ ?i ,,ACI CLUJ” S.A. împotriva Deciziei CNSC nr. 2016/C3/1393, 1921 din 15 iulie 2025, pe care o desfiin?ează în parte, în ceea ce prive?te dispozi?iile de admitere în parte a contesta?iei depuse de intimata ,,ACI CLUJ” S.A. sub nr. 1393/2025, de respingere a cererii de interven?ie formulate de petenta ,,TOMOROGA CONSTRUCT” S.R.L., de anulare a raportul procedurii ?i actelor subsecvente, de obligare a autorită?ii contractante la reevaluarea ofertei depuse de petentă, de respingere ca rămase fără obiect a criticilor formulate la pct. II.1 ?i II.2 din contesta?ie, de admitere a contesta?iei înregistrate sub nr. 1921/2025, de respingere a cererii de interven?ie formulate de petentă, de anulare a raportului procedurii ?i actelor subsecvente ?i de obligare a autorită?ii contractante la reevaluarea ofertei depuse de petentă ?i re?ine cauza spre judecare pe fond cu privire la aceste aspecte. Respinge în rest plângerea ?i men?ine decizia atacată cu privire la dispozi?iile de admitere a excep?iei inadmisibilită?ii noilor motive de contestare, formulate pe calea concluziilor scrise de către ,,ACI CLUJ”, de respingere ca nefondată a excep?iei tardivită?ii celei de a doua contesta?ii, de admitere a excep?iei tardivită?ii criticilor aduse cu privire la garan?ia acordată lucrărilor, lipsa autoriza?iei AGFR, neregulile cu privire la articolul de deviz CO10A1 din cea de a doua contesta?ie ?i de respingere ca inadmisibilă a solicitării de către petentă a cheltuielilor de judecată. Fixează termen în vederea judecării la data de 8 decembrie 2025, ora 10. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei azi, 3 noiembrie 2025.
Document: _Hotarare 700/2025 · 2025-11-03
2025-09-29 · 10:00
Amână cauza
Având în vedere Hotararea nr. 3/2025 a Adunării Generale a judecătorilor Curţii de Apel Cluj, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 03.11.2025, ora 10:00, sala 155.
Document: incheieredesedinta · 2025-09-29
2025-09-03 · 10:00
Amână cauza
Având în vedere Hotararea nr. 3/2025 a Adunării Generale a judecătorilor Curţii de Apel Cluj, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 29.09.2025, ora 10:00, sala 155.
Document: incheieredesedinta · 2025-09-03
contestaţie 177/1285/2024/A3 TOMOROGA CONSTRUCT SRL · Fond
4 termene · ultima soluție: Legea 85/2006 privind insolventa
2025-05-28 · 8:30
Legea 85/2006 privind insolventa
Admite în parte contestaţia împotriva Raportului de activitate publicat în BPI 6715/31.03.2025 formulată de creditoarea TOMOROAGĂ CONSTRUCT SRL, J, CIF , cu sediul procesual ales în , astfel cum a fost precizată. Dispune înscrierea la masa credală a debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL a creanţei creditoarei TOMOROAGĂ CONSTRUCT SRL în sumă de 11117,93 lei reprezentând dobândă legală aferentă debitului în sumă de 41836,95 lei. Respinge ca neîntemeiate pretenţiile privind înscrierea la masa credală a debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL a creanţei în sumă de 1500 lei la care se adaugă TVA reprezentând penalităţi contractuale. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 28.05.2025.
Document: _Hotarare 956/2025 · 2025-05-28
2025-05-22 · 8:00
Amână pronunţarea
Amână pronuntarea la data de 28.05.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-05-22
2025-05-07 · 8:30
Amână pronunţarea
Amână pronuntarea la data de 22.05.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-05-07
2025-04-09 · 9:00
Amână cauza
Pentru reluarea procedurii de citare prin BPI.
Document: incheieredesedinta · 2025-04-09
Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract · Fond
6 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2025-11-07 · 09:00
Admite in parte cererea
Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul MUNICIPIUL CLUJ – NAPOCA în contradictoriu cu pârâ?ii TOMOROGA CONSTRUCT SRL ?i ARHI BEAST SRL. Obligă pârâ?ii să achite reclamantei suma de 13.075,3 lei, reprezentând penalită?i de întârziere. Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. Respinge cererea ambelor păr?i, de acordare a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei azi, 07.11.2025.
Document: _Hotarare 2042/2025 · 2025-11-07
2025-10-30 · 09:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 7 noiembrie 2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-10-30
2025-09-18 · 09:00
Amână cauza
Se va acorda un nou termen de judecată, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Cluj nr. 3/26.08.2025, prin care s-a decis adoptarea formei de protest constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 27.08.2025, cu excepţia cauzelor urgente indicate în hotărâre, având în vedere că obiectul prezentei cauze nu este inclus în lista celor care se judecă.
Document: incheieredesedinta · 2025-09-18
2025-07-16 · 09:30
Amână cauza
Pentru a se comunica notele de şedinţă depuse de către pârâta Tomoroga Construct SRL. la acest termen de judecată către reclamant, va dispune amânarea judecării cauzei.
Document: incheieredesedinta · 2025-07-16
2025-06-17 · 12:00
Încheiere
Respinge declaraţia de abţinere formulată în dosarul nr. 13188/211/2024 de către Preşedintele Completului C10 achiziţii, judecător Prunea Alexandra Bianca. Nesupusă niciunei căi de atac. Pronunţată astăzi, 17.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheiereabtinere · 2025-06-17
2025-06-12 · 10:30
Amână cauza
În vederea soluţionării declaraţiei de abţinere formulată de titularul completului de judecată 10-CA, va dispune amânarea judecării cauzei.
Document: incheieredesedinta · 2025-06-12
Căi de atac declarate: Apel · 2025-11-25
antrenare raspundere 177/1285/2024/A2 TOMOROGA CONSTRUCT SRL · Fond
2 termene · ultima soluție: Respins
2025-11-06 · 11:00
Respins
Admite excep?ia lipsei calită?ii procesuale active, invocată de pârâtă prin întâmpinare. Respinge, ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă, cererea de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, formulată de reclamanta Tomoroga Construct S.R.L.,în contradictoriu cu pârâtul POP FLORIN. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 06.11.2025.
Document: _Hotarare 1620/2025 · 2025-11-06
2025-09-24 · 9:00
Amână cauza
Potrivit Hot. CC nr. 6/26.08.2025 prin care a fost desfiintat completul F3, cauza a fost repartizată completului F17. În conformitate cu Hot. AGJ nr. 4/26 august 2025, va dispune amânarea solutionării cauzei pentru data de 06.11.2025, sala 249, ora 11.00.
Document: incheieredesedinta · 2025-09-24
Plângere împotriva deciziei CNSC Decizia CNSC nr. 2884/C4/2892 din data de 14.10.2024 · Recurs
2 termene · ultima soluție: Recurs (alte soluţii)
2024-11-25 · 08:30
Recurs (alte soluţii)
Respinge cererea de suspendare a executării contractului ca rămasă fără obiect. Respinge ca nefondată plângerea formulată de petenta TOMOROGA CONSTRUCT SRL împotriva Deciziei CNSC nr. 2884/C4/2892/14.10.2024, pe care o menţine în întregime. Decizia este definitivă. Pronunţată în data de 25.11.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei.
Document: Hotarare 1058/2024 · 2024-11-25
2024-11-20 · 10:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 25.11.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-11-20
Plângere împotriva deciziei CNSC Decizia CNSC nr. 2428/C10/2036 din data de 28.08.2024 · Recurs
4 termene · ultima soluție: Termen preschimbat
2024-10-23 · 10:30
Termen preschimbat
2024-10-14 · 08:30
Recurs (alte soluţii)
Respinge, ca nefondată, plângerea formulată de către petenta Tomoroga Construct SRL împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiei nr. 2428/C10/2036/28.08.2024. Dispune restituirea către petentă a cauţiunii consemnate la CEC Bank conform recipisei 210629474/1 din 02.10.2024, în cuantum de 292017,34 lei. Definitivă. Pronunţată în data de 14.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: Hotarare 921/2024 · 2024-10-14
2024-10-09 · 10:30
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 14.10.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-10-09
2024-10-01 · 08:30
Încheiere
Admite cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de petenta Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj. Dispune preschimbarea termenului de judecată stabilit iniţial în data de 23.10.2024, ora 10:30, la data de 09.10.2024, ora 10:30, cu citarea părţilor. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 01.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: incheieredesedinta · 2024-10-01
actiune in raspundere contractuala · Fond
2 termene · ultima soluție: Declină soluţionarea cauzei
2025-03-26 · 09:00
Declină soluţionarea cauzei
Admite excep?ia necompeten?ei materiale a Judecătoriei Cluj-Napoca, invocată de instan?ă din oficiu. Declină competen?a de solu?ionare a cauzei formulată de reclamantul Municipiul Cluj-Napoca, în contradictoriu cu pârâtele TOMOROGA CONSTRUCT S.R.L. ?i ARHI BEAST S.R.L., în favoarea Tribunalului Cluj - Sec?ia mixtă de contencios administrativ ?i fiscal, de conflicte de muncă ?i asigurări sociale. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 26 martie 2025.
Document: Hotarare 1676/2025 · 2025-03-26
2025-03-14 · 11:00
Amână pronunţarea
amana pronuntarea la data de 26.03.2025
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-03-14
Litigiu privind achiziţiile publice – reexaminare taxă de timbru · Recurs
2 termene · ultima soluție: Recurs (alte soluţii)
2024-04-01 · 08:30
Recurs (alte soluţii)
Admite declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător Ioana Păsculeţ în ceea ce priveşte dosarul nr. 5845/117/2023/a1 al Curţii de Apel Cluj. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei azi 01.04.2024 Respinge cererea de reexaminare. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei azi 01.04.2024
Document: incheiereabtinere · 2024-04-01
2024-04-01 · 08:30
Încheiere
Admite declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător Anamaria Gabriela Vida - Simiti în ceea ce priveşte dosarul nr. 5845/117/2023/a1 al Curţii de Apel Cluj. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei azi 01.04.2024
Document: incheiereabtinere · 2024-04-01
deschiderea procedurii la cererea creditorului · Fond
9 termene · ultima soluție: Legea 85/2006 privind insolventa
2026-01-15 · 11:00
Legea 85/2006 privind insolventa
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar OMEGA INSOLVENCY SPRL, în cadrul procedurii insolvenţei TECHEXPERT INSTAL SRL, şi în consecinţă: Dispune închiderea procedurii simplificate a falimentului deschisă împotriva debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL, *, CUI *, cu sediul în *. Dispune radierea debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL, din registrul comerţului. Dispune descărcarea lichidatorului judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi cu privire la procedură, debitor sau averea lui, creditori şi asociaţi. Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar în ceea ce priveşte remuneraţia şi cheltuielile de procedură solicitate şi în consecinţă: Încuviinţează în favoarea lichidatorului plata unei remuneraţii în cuantum de 10.000 lei şi plata cheltuielilor de procedură în cuantum de 218,63 lei urmând ca plata să se facă din fondul special constituit conform prev. art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. Dispune notificarea prezentei sentinţe tuturor creditorilor, debitoarei, lichidatorului, D.G.R.F.P. Cluj-Napoca şi O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj în vederea efectuării menţiunii închiderii procedurii şi radierii debitoarei. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15.01.2026.
Document: _Hotarare 41/2026 · 2026-01-15
2025-09-24 · 8:30
Amână cauza
Potrivit Hot. CC nr. 6/26.08.2025 prin care a fost desfiintat completul F3, cauza a fost repartizată completului F17. În conformitate cu Hot. AGJ nr. 4/26 august 2025, va dispune amânarea solutionării cauzei pentru data de 15.01.2026, sala 249, ora 11.00.
Document: incheieredesedinta · 2025-09-24
2025-04-09 · 8:30
Amână cauza
Stabileste termen de examinare a stadiului procedurii pentru data de 24 septembrie 2025, ora 08,30 sala 102 ,în vederea soluţionării definitive a cererilor de antrenare şi soluţionării contestaţiei.
Document: incheieredesedinta · 2025-04-09
2024-12-04 · 8:30
Amână cauza
în vederea solutionarii definitive a cererii de antrenare.
Document: incheieredesedinta · 2024-12-04
2024-09-11 · 08:30
Amână cauza
Stabileste termen de examinare a stadiului procedurii pentru data de 04 decembrie 2024, ora 08,30 sala 102 ,în vederea continuării demersurilor ce se impun în procedură.
Document: incheieredesedinta · 2024-09-11
2024-07-10 · 8:30
Legea 85/2006 privind insolventa
Aprobă raportul administratorului judiciar provizoriu OMEGA INSOLVENCY SPRL privind intrarea în faliment a debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL. Admite cererea administratorului judiciar provizoriu OMEGA INSOLVENCY SPRL. Dispune intrarea în faliment în procedura simplificată a debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL, J, CUI , cu sediul în . Confirmă în calitate de lichidator judiciar pe OMEGA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în , nr. , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Dispune dizolvarea debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL. Dispune întocmirea de către lichidatorul judiciar CII Gherman Cristian Vasile în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment a debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL a unei liste cuprinzând numele / denumirile şi adresele / sediile creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. Dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar a unei notificări privind intrarea în procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea debitoarei tuturor creditorilor notificaţi potrivit prevederilor art. 99 din Legea nr. 85/2014, debitorului şi oficiului registrului comerţului, pentru efectuarea menţiunii, precum şi aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 147 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar obligaţia de a depune rapoarte lunare privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale, cu justificarea cheltuielilor, la fiecare termen de continuare a procedurii. Constată fixat termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 11 septembrie 2024, sala 102 ora 08.30. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată azi, 10.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Document: Hotarare 1407/2024 · 2024-07-10
2024-07-04 · 8:00
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea hotararii pentru data de 10 iulie 2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-07-04
2024-06-19 · 12:00
Amână pronunţarea
Amână pronuntarea la data de 04.07.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-06-19
2024-05-22 · 11:00
Deschidere procedură generală
Admite cererea creditoarei CARADAN VALERIU GABRIEL, CNP: , cu domiciliul în , formulată în contradictoriu cu debitoarea TECHEXPERT INSTAL SRL, J, CUI , cu sediul în , având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei si, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL, J, CUI , cu sediul în . Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe OMEGA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 700 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 2% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 7.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 118 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor debitoarei. Dispune ridicarea dreptului de administrare a debitoarei TECHEXPERT INSTAL SRL. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 58 lit. b) din Legea nr. 85/2014. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 5 iulie 2024, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 25 iulie 2024, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualel
Document: Hotarare 989/2024 · 2024-05-22
reexaminare taxe de timbru · Fond
1 termen · ultima soluție: Respinge cererea
2024-03-21 · 8:30
Respinge cererea
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de către petenta T C SRL. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.03.2024.
Document: Incheierefinalacameraconsiliu 19/2024 · 2024-03-21
litigiu privind achiziţiile publice - contestaţie atribuire DECIZIA CNSC NR.484/C9/295 DIN 27.02.2024 · Recurs
3 termene · ultima soluție: Alte soluţii
2024-04-30 · 9:00
Alte soluţii
Respinge exceptia tardivitatii invocata de catre intimata CNI SA, ca neintemeiata. Respinge plangerile conexe, ca neintemeiate. Respinge cererea intimatei SIMION TEHNOCONSTRUCT SRL privind acordarea cheltuielilor de judecata, ca neintemeiata. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30.04.2024.
Document: Hotarare 303/2024 · 2024-04-30
2024-04-29 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la 30.04.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 29.04.2024.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2024-04-29
2024-04-24 · 9:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la 29.04.2024. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 24.04.2024.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2024-04-24
20 din 25 înregistrări · continuă să derulezi
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
52 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 16802248
- Număr de înregistrare
- J06/708/2004
- Înmatriculare
- 29 septembrie 2004
- EUID
- ROONRC.J06/708/2004
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- Str. PRINCIPALA 59 Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului Bistriţa-Năsăud · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str. PRINCIPALA 59 Tureac BISTRIŢA-NĂSĂUD · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 29 septembrie 2004
- Înregistrare fiscală
- 31 decembrie 2023
- Telefon
- 0741137599 · Firme cu același număr
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator si reprezentant
- TOMOROGA BOGDAN
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- TOMOROGA CONSTRUCT SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.09.2004
- Înregistrare fiscală
- 30 septembrie 2004
- Număr registrul comerțului
- J06/708/2004
- Cod CAEN
- 4120
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Bistriţa Năsăud
Contact și adrese
- Telefon
- 0745490411 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, SAT TUREAC COM. TIHA BÂRGĂULUI, STR. PRINCIPALA, NR.59
- Cod poștal fiscal
- 427364
- Strada sediului
- Str. PRINCIPALA
- Numărul sediului
- 59
- Localitatea sediului
- Sat Tureac Com. Tiha Bârgăului
- Județul sediului
- BISTRIŢA-NĂSĂUD
- Codul poștal al sediului
- 427364
- Strada domiciliului fiscal
- Str. PRINCIPALA
- Numărul domiciliului fiscal
- 59
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sat Tureac Com. Tiha Bârgăului
- Județul domiciliului fiscal
- BISTRIŢA-NĂSĂUD
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 427364
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- TVA de la
- 1 februarie 2008
- TVA la încasare
- Nu
- TVA la încasare de la
- 1 ianuarie 2013
- TVA la încasare până la
- 1 februarie 2018
- Actualizare TVA la încasare
- 25 ianuarie 2018
- Publicare TVA la încasare
- 26 ianuarie 2018
- Tip act TVA la încasare
- Radiere
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 iulie 2022
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Achiziții publice
Explorează toate (52) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA9 din 52 înregistrări (17,3%) · Vezi relația
Comuna Recea-Cristur (Primaria Recea-Cristur)7 din 52 înregistrări (13,5%) · Vezi relația
Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures4 din 52 înregistrări (7,7%) · Vezi relația
COMUNA PRUNDU BARGAULUI3 din 52 înregistrări (5,8%) · Vezi relația
COMUNA JOSENII BÎRGAULUI3 din 52 înregistrări (5,8%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)9 din 52 înregistrări (17,3%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)6 din 52 înregistrări (11,5%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)5 din 52 înregistrări (9,6%) · Vezi selecția
Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)4 din 52 înregistrări (7,7%) · Vezi selecția
Echipament pentru terenuri de joaca (Rev.2)2 din 52 înregistrări (3,8%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
Categorie CPV: Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) · Anunț CAN1152798
Autoritate: Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures
Vezi detaliile atribuirii →26.685.857 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) · Anunț CAN1135139
Autoritate: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Vezi detaliile atribuirii →21.175.671 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2) · Anunț SCNA1114854
Autoritate: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
Vezi detaliile atribuirii →10.276.200 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii (Rev.2) · Anunț CAN1164366
Autoritate: Municipiul Carei
Vezi detaliile atribuirii →20.260.907 leiValoare publicată
Categorie CPV: Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2) · Anunț SCNA1131595
Autoritate: COMUNA BOBALNA
Vezi detaliile atribuirii →297.000 leiValoare publicată
Excavator cu operator combustibil și transport inclus
Autoritate: COMUNA PRUNDU BARGAULUI
CPV 43262000-7 — Utilaje excavatoare (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →80.000 leiValoare publicată
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Categorie de administrare fiscală ANAF
Clasificare nominală în vigoare de la 2024-07-01. Categoria descrie administrația fiscală competentă și dimensiunea fiscală folosită de ANAF; nu este un calificativ de risc.
- Categorie
- contribuabil mijlociu
- Administrație teritorială
- Bistrița-Năsăud
Ajutoare de stat publicate
Înregistrări asociate exact prin CUI în registrul național de transparență, colectate la 1 octombrie 2026. Acordarea unui ajutor este context economic, nu restanță, sancțiune sau semnal de insolvență. Totalul însumează valoarea publicată pentru fiecare rând și nu reprezintă neapărat suma încasată.
6 înregistrări · valoare publicată 8.739.669 lei · 12 mai 2021–13 iunie 2024
ajutoare limitate (secțiunea 2.1)
garanții subvenționate · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 90% · Activități finanțate: 4120ajutoare limitate (secțiunea 2.1)
fonduri nerambursabile · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 90% · Activități finanțate: 4120sprijin de lichiditate sub formă de garanții (secțiunea 2.2)
garanții subvenționate · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 90% · Activități finanțate: 4120ajutoare limitate (secțiunea 2.1)
fonduri nerambursabile · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 100% · Activități finanțate: 4120subvenții (secțiunea 3.1)
fonduri nerambursabile · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 100% · Activități finanțate: 4120garanții pentru împrumuturi (secțiunea 3.2)
garanții subvenționate · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 90% · Activități finanțate: 4120Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
73 activități autorizate
CAEN 0150 Rev. 2Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
CAEN 0161 Rev. 2Activități auxiliare pentru producția vegetală
CAEN 0210 Rev. 2Silvicultură și alte activități forestiere
CAEN 0220 Rev. 2Exploatarea forestieră
CAEN 0230 Rev. 2Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
CAEN 0240 Rev. 2Activități de servicii anexe silviculturii
CAEN 1610 Rev. 2Tăierea și rindeluirea lemnului
CAEN 1621 Rev. 2Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
CAEN 1622 Rev. 2Fabricarea parchetului asamblat în panouri
CAEN 1623 Rev. 2Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
CAEN 1624 Rev. 2Fabricarea ambalajelor din lemn
CAEN 1629 Rev. 2Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
CAEN 2369 Rev. 2Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
CAEN 2511 Rev. 2Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
CAEN 3299 Rev. 2Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
CAEN 3319 Rev. 2Repararea altor echipamente
CAEN 4120 Rev. 2Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 2Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4212 Rev. 2Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
CAEN 4213 Rev. 2Construcția de poduri și tuneluri
CAEN 4221 Rev. 2Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
CAEN 4222 Rev. 2Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
CAEN 4291 Rev. 2Construcții hidrotehnice
CAEN 4299 Rev. 2Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 2Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 2Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4313 Rev. 2Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
CAEN 4321 Rev. 2Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 2Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4329 Rev. 2Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 2Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 2Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 2Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 2Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4339 Rev. 2Alte lucrări de finisare
CAEN 4391 Rev. 2Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4399 Rev. 2Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4619 Rev. 2Intermedieri în comerțul cu produse diverse
CAEN 4647 Rev. 2Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
CAEN 4649 Rev. 2Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
CAEN 4651 Rev. 2Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
CAEN 4665 Rev. 2Comerț cu ridicata al mobilei de birou
CAEN 4673 Rev. 2Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
CAEN 4674 Rev. 2Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
CAEN 4690 Rev. 2Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 4741 Rev. 2Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
CAEN 4743 Rev. 2Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
CAEN 4751 Rev. 2Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
CAEN 4752 Rev. 2Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
CAEN 4754 Rev. 2Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
CAEN 4759 Rev. 2Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
CAEN 4791 Rev. 2Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
CAEN 4799 Rev. 2Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
CAEN 4941 Rev. 2Transporturi rutiere de mărfuri
CAEN 4942 Rev. 2Servicii de mutare
CAEN 5210 Rev. 2Depozitări
CAEN 5520 Rev. 2Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
CAEN 6202 Rev. 2Activități de consultanță în tehnologia informației
CAEN 6209 Rev. 2Alte activități de servicii privind tehnologia informației
CAEN 6622 Rev. 2Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
CAEN 6810 Rev. 2Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
CAEN 6820 Rev. 2Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
CAEN 7111 Rev. 2Activități de arhitectură
CAEN 7112 Rev. 2Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 7410 Rev. 2Activități de design specializat
CAEN 7420 Rev. 2Activități fotografice
CAEN 7490 Rev. 2Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
CAEN 7711 Rev. 2Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
CAEN 8010 Rev. 2Activități de protecție și gardă
CAEN 8020 Rev. 2Activități de servicii privind sistemele de securizare
CAEN 8130 Rev. 2Activități de întreținere peisagistică
CAEN 9311 Rev. 2Activități ale bazelor sportive
CAEN 9329 Rev. 2Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-05 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.