Cifra de afaceri a crescut+0,3%
Cifra de afaceri raportată pentru 2025 este 16,4 mil. lei, față de 16,4 mil. lei în 2024.
Bilanț 2025TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
01
Rezumat
Vânzări în creștere. Marjă în scădere.
TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL are sediul în Municipiul Piteşti. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2025.
Marja netă a coborât0,8%
Marja netă calculată este 0,8% în 2025, față de 1,6% în 2024.
Calcul din bilanț 2025Datoriile au crescut+1,7%
Datoriile raportate sunt 12,3 mil. lei în 2025, față de 12,1 mil. lei în 2024. Schimbarea singură nu stabilește riscul.
Bilanț 2025Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
0/ 100
Niciun semnal confirmat · date parțiale0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 202516,4 mil. lei+0,3% față de anul anterior
Rezultat net 2025128,7 K lei-49,4% față de anul anterior
Angajați 202567+71,8% față de anul anterior
Capitaluri proprii 20254,4 mil. lei+3% față de anul anterior
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Bilanțul entității juridice · 2025 · bilanț complet · valori nominale în lei
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriReper 2025: mediana sectorului 4,5% · n=332Cifra de afaceri: +0,3% față de anul anterior.Marjă netă 0,8% · -0,8 pp față de 2024
Capital, datorii și lichidități
Solduri la 31 decembrie · barele se compară doar în cadrul fiecărui indicatorCapitaluri proprii
20244,3 mil. lei
20254,4 mil. lei
Datorii raportate
202412,1 mil. lei
202512,3 mil. lei
Disponibilități bănești
2024138,1 K lei
2025126,2 K lei
Capital de lucru net
2024—
2025—
Capital de lucru net = active circulante − datorii sub un an. Provizioane 2025: —, separat de datorii. Profitul și soldul de numerar nu măsoară fluxul de numerar operațional.
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | Ultima variație |
|---|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21,4 mil. lei | 16,4 mil. lei | 16,4 mil. lei | +0,3% față de anul anterior |
| Rezultat net | 592,9 K lei | 254,4 K lei | 128,7 K lei | -49,4% față de anul anterior |
| Capitaluri proprii | 4,3 mil. lei | 4,3 mil. lei | 4,4 mil. lei | +3% față de anul anterior |
| Datorii | 9,7 mil. lei | 12,1 mil. lei | 12,3 mil. lei | +1,7% față de anul anterior |
| Creanțe | 2,8 mil. lei | 2,7 mil. lei | 3,2 mil. lei | +18% față de anul anterior |
| Angajați | 40 | 39 | 67 | +71,8% față de anul anterior |
Indicatori financiari · comparație
2025 / 2024A+B = active imobilizate + circulante, fără cheltuieli în avans. Datoriile nu includ provizioanele. Randamentele folosesc soldurile de la sfârșitul anului.
Profitabilitate și productivitate
Indicator20252024
Marjă netă0,8%1,6%
Rezultat net / cifra de afaceriMediana sectorului: 2025: 4,5% (n=332) · 2024: 4% (n=344)
Rezultat / active (A+B)1,1%2,1%
Rezultat net / active la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 6,7% (n=320) · 2024: 6,3% (n=324)
Rezultat / capitaluri proprii2,9%6%
Rezultat net / capitaluri proprii pozitive la sfârșitul anuluiMediana sectorului: 2025: 14,6% (n=313) · 2024: 14,3% (n=324)
Vânzări per angajat245.076 lei419.962 lei
Cifra de afaceri / numărul mediu de angajațiMediana sectorului: 2025: 728.516 lei (n=311) · 2024: 650.446 lei (n=321)
Capital și îndatorare
Indicator20252024
Capitaluri proprii / active (A+B)37%35,7%
Capitaluri proprii / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 44,6% (n=320) · 2024: 47,3% (n=324)
Datorii / active (A+B)103,6%101,4%
Datorii raportate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 55,2% (n=320) · 2024: 52,5% (n=324)
Ponderea activelor imobilizate24,5%29,3%
Active imobilizate / (active imobilizate + circulante)Mediana sectorului: 2025: 23,5% (n=320) · 2024: 23,6% (n=324)
Active circulante / datorii totale0,73×0,7×
Reper de acoperire; nu este lichiditate curentăMediana sectorului: 2025: 1,25× (n=354) · 2024: 1,27× (n=366)
Lichiditate și capital de lucru
Indicator20252024
Creanțe în zile de vânzări70,2 zile59,7 zile
Creanțe totale / cifra de afaceri × 360; reper, nu termen efectiv de încasareMediana sectorului: 2025: 28,1 zile (n=324) · 2024: 28,2 zile (n=334)
Stocuri în zile de vânzări124 zile123 zile
Stocuri / cifra de afaceri × 360; nu durata de rotație a stocurilorMediana sectorului: 2025: 99,5 zile (n=327) · 2024: 95,7 zile (n=335)
Mediane pentru același CAEN, an și formular; minimum 20 de valori pe indicator.
Istoric financiar complet · 6 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2025
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 16.420.089
- Rezultat net
- 128.718
- Angajați
- 67
- Datorii
- 12.329.386
- Active imobilizate
- 2.913.254
- Active circulante
- 8.982.900
- Capitaluri proprii
- 4.399.518
- Venituri totale
- 17.586.751
- Cheltuieli totale
- 17.435.677
- Stocuri
- 5.654.173
- Creanțe
- 3.202.538
- Casă și conturi la bănci
- 126.189
- Cheltuieli în avans
- 4.832.750
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 123.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2024
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 16.378.519
- Rezultat net
- 254.384
- Angajați
- 39
- Datorii
- 12.120.836
- Active imobilizate
- 3.497.736
- Active circulante
- 8.450.672
- Capitaluri proprii
- 4.269.463
- Venituri totale
- 16.501.316
- Cheltuieli totale
- 16.192.767
- Stocuri
- 5.597.712
- Creanțe
- 2.714.829
- Casă și conturi la bănci
- 138.131
- Cheltuieli în avans
- 4.441.891
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 123.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2023
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 21.381.782
- Rezultat net
- 592.861
- Angajați
- 40
- Datorii
- 9.723.549
- Active imobilizate
- 2.711.847
- Active circulante
- 9.080.615
- Capitaluri proprii
- 4.279.079
- Venituri totale
- 19.833.363
- Cheltuieli totale
- 19.105.727
- Stocuri
- 5.701.642
- Creanțe
- 2.832.936
- Casă și conturi la bănci
- 546.037
- Cheltuieli în avans
- 2.210.166
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 123.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2022
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 15.797.276
- Rezultat net
- 405.767
- Angajați
- 41
- Datorii
- 10.960.711
- Active imobilizate
- 2.636.443
- Active circulante
- 10.447.642
- Capitaluri proprii
- 4.303.610
- Venituri totale
- 15.334.499
- Cheltuieli totale
- 14.852.078
- Stocuri
- 7.854.079
- Creanțe
- 1.742.891
- Casă și conturi la bănci
- 850.672
- Cheltuieli în avans
- 2.180.236
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 123.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2021
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 13.892.079
- Rezultat net
- 685.674
- Angajați
- 53
- Datorii
- 8.665.811
- Active imobilizate
- 2.573.860
- Active circulante
- 10.145.643
- Capitaluri proprii
- 4.097.843
- Venituri totale
- 15.959.438
- Cheltuieli totale
- 15.154.286
- Stocuri
- 7.911.132
- Creanțe
- 1.957.042
- Casă și conturi la bănci
- 277.469
- Cheltuieli în avans
- 44.151
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 123.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
bilanț complet- Cifră de afaceri
- 16.210.077
- Rezultat net
- 1.810.799
- Angajați
- 75
- Datorii
- 6.980.795
- Active imobilizate
- 2.765.367
- Active circulante
- 8.286.851
- Capitaluri proprii
- 4.071.423
- Venituri totale
- 18.844.021
- Cheltuieli totale
- 16.681.740
- Stocuri
- 6.317.399
- Creanțe
- 1.497.280
- Casă și conturi la bănci
- 472.172
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 123.000
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
0/ 100Niciun semnal confirmat · date parțiale
0semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Nu sunt semnale din regulile afișate în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateNu figurează inactivă fiscal2026-11-06
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-15
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 0 × 30 puncteSemnale de atenție 0 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2026-06-29Cea mai recentă înregistrare de achiziție din profilAchiziții
2026-06-11Sursa bilanțului 2025Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Nu apar semnalele de mai sus în datele disponibile. Acest lucru nu confirmă absența riscului.
Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2012-01-18 · ANAF 2026-11-06 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF 2024-07-01 · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2025.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Obligații fiscale restante publicate
Firma are apariții în ediții istorice ale listelor publicate. Acestea descriu numai situația de la data fiecărei ediții.
Istoric publicat
Aparițiile vechi nu indică existența unei datorii în prezent sau continuitatea aceleiași obligații. Arhivele sunt folosite numai pentru prezențe; absența dintr-o ediție istorică nu este interpretată.
| Ediție | Total | Buget de stat | Asigurări sociale | Șomaj | Sănătate | Contestat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 38.286 lei | 22.237 lei | 11.602 lei | 532 lei | 3.915 lei | 0 lei |
Conformare fiscală publicată
Firma apare în lista ANAF pentru 2026-06-30 a contribuabililor persoane juridice fără obligații restante.
Publicarea indică faptul că declarațiile fiscale cerute au fost depuse, obligațiile principale și accesorii din trimestru au fost achitate la scadență, iar la întocmirea listei nu existau obligații bugetare restante. Situația este o observație trimestrială și nu reprezintă o garanție pentru perioadele ulterioare.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
5 dosare cu nume identic · 2021-10-14–2026-10-15 · verificat 2026-10-15.
pretenţii · Apel
3 termene · ultima soluție: Respingere apel
2026-06-30 · 10:00
Respingere apel
Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelanta la plata către intimată a sumei de 3000 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 30.06.2026.
Document: _Hotarare 462/2026 · 2026-06-30
2026-06-19 · 10:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 30.06.2026. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19.06.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-06-19
2026-05-29 · 10:00
Amână cauza
Amână judecarea cauzei la 19.06.2026 în vederea depunerii diferenţei de taxă de timbru în sumă de 2405 de lei. Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, apelanta poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data comunicării taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutită de la plata taxei judiciare de timbru. I se pune în vedere apelantei că are posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile. Cu cale de atac, cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică din 29 Mai 2026, la Tribunalul Specializat Argeş
Document: incheieredesedinta · 2026-05-29
Căi de atac declarate: Recurs · 2026-08-12; Apel · 2026-02-27
validare poprire · Fond
1 termen · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-22 · 10:00
Soluție indisponibilă
cerere de valoare redusă · Fond
2 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2026-05-12 · 08:30
Admite in parte cererea
Admite în parte cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 15267,7 lei reprezentând debit principal constând în contravaloare servicii şi produse. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată constând în onorariu de avocat, ca neîntemeiată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piteşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.05.2026.
Document: _Hotarare 3073/2026 · 2026-05-12
2026-05-04 · 13:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea la data de 12.05.2026, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 04.05.2026.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2026-05-04
pretenţii · Fond
18 termene · ultima soluție: Admite in parte cererea
2025-12-17 · 08:30
Admite in parte cererea
Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL, ca neîntemeiată. Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta MIVATEO 2007 SRL în contradictoriu cu pârâta TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 10.859 euro fără TVA ( contravaloarea în lei la data plăţii la cursul de referinţă al BRD), reprezentând contravaloare lucrărilor executate în plus de reclamantă la obiectivul Clădire administrativă ILR Giurgiu, în baza contractului nr. 123/04.02.2021. Obligă pârâta la plata către reclamantă la penalităţi de întârziere în cuantum de 0,3% pe zi pentru suma de10.859 euro, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată- 25.05.2022 şi până la data plăţii efective. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 6.344 lei ( 1548 lei taxă timbru, 2796 lei onorariu expert, 2000 lei onorariu avocat) Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piteşti. Pronunţată astăzi, 17.12.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 7324/2025 · 2025-12-17
2025-12-02 · 11:00
Amână pronunţarea
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.12.2025.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2025-12-02
2025-10-07 · 09:00
Amână cauza
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Piteşti nr. 3 din data de 26 august 2025, prin care s-a hotărât ca începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, să se limiteze activitatea judiciară la anumite cauze urgente (ordine de protecţie, ordonanţe preşedinţiale în cauze cu minori, suspendare executare silită provizorie şi internare medicală nevoluntară), iar prezentul dosar nu se află printre cauzele menţionate la art. 3 din această hotărâre, astfel, urmează a se amâna.
Document: incheieredesedinta · 2025-10-07
2025-05-20 · 09:00
Amână cauza
Admite cererile de amânare a cauzei formulate de reprezentan?ii conven?ionali ai păr?ilor având în vedere lipsa raportului de expertiză. Revine cu adresă către expertul desemnat în vederea efectuării ?i depunerii raportului de expertiză cu cel pu?in zece zile înaintea termenului de judecată acordat. Amână judecarea cauzei la data de 07.10.2025. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Mai 2025.
Document: incheieredesedinta · 2025-05-20
2025-01-14 · 12:00
Amână cauza
Desemnează prin tragere la sor?i pe dl.expert Opri?an Tudor Mircea. Stabile?te onorariul provizoriu în cuantum de 1500 de lei în sarcina reclamantei şi pune în vedere acesteia din urmă să depună dovada achitării onorariului stabilit în termen de cinci zile de la data prezentei ?edin?e, sub sanc?iunea decăderii din proba încuviin?ată. Ulterior depunerii dovezii de achitare a onorariului stabilit se vor emite adresele către BLET şi către expert. Amână judecarea cauzei la data de 20.05.2025. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Ianuarie 2025.
Document: incheieredesedinta · 2025-01-14
2024-12-03 · 11:00
Amână cauza
Desemnează prin tragere la sor?i, provizoriu, următorii exper?i judiciari, înscri?i în circumscrip?ia Mun.Bucure?ti: Hintea Eugenia aflată la pozi?ia nr.13; Melinte Aristide Sergiu aflat la pozi?ia nr.20 ?i Oana Carmen, aflată la pozi?ia nr.25. Emiterea unei adrese către exper?ii indica?i anterior, cu men?iunea de a preciza dacă pot efectua expertiza solicitată, timpul necesar efectuării raportului de expertiză precum ?i costul aproximativ. Suplimentar, în raport de termenul de judecată acordat va dispune efectuarea unei note telefonice cu exper?ii men?iona?i, cu acelea?i întrebări. Amână judecarea cauzei la data de 14.01.2025. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Decembrie 2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-12-03
2024-11-19 · 11:00
Amână cauza
Emiterea unei adrese către BLET Arge? în vederea transmiterii listelor cu exper?i în specialitatea construc?ii civile ?i industriale din Mun.Bucure?ti ?i Giurgiu, transmiterea informa?iilor solicitate urmând a se efectua înainte de termenul de judecată acordat. Amână judecarea cauzei la data de 03.12.2024. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Noiembrie 2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-11-19
2024-06-17 · 10:00
Amână cauza
Emite adresă către expert, în care solicită să răspundă următorului obiectiv suplimentar: să precizeze expertul contravaloarea lucrărilor realizate în plus de reclamantă la obiectivul clădire administrativă ILR Giurgiu (lucrărilor identificate de expert în raport) prin raportare la pre?urile din anexa 1 la contractul nr. 123/04.02.2021, urmând ca o eventuală suplimentare a onorariului să fie discutată ulterior. Amână judecarea cauzei la data de 19.11.2024, ora 11:00, complet C1-10, sala 2, pentru când se va cita pârâta, reclamanta având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.06.2024.
Document: incheieredesedinta · 2024-06-17
2024-04-09 · 10:00
Amână cauza
Completul C2-8/C2-8CC a fost desfiinţat, începând cu data de 27.03.2024, prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Piteşti nr. 11/22.03.2024. Termenul fixat la data de 09.04.2024 nu mai este valabil. Vă rugăm să aveţi în vedere doar termenul ce va fi fixat de noul complet ce preia acest dosar, urmând să fiţi încunoştinţat despre acesta.
2024-04-02 · 08:30
Amână cauza
Completul C2-8/C2-8CC a fost desfiinţat, începând cu data de 27.03.2024, prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Piteşti nr. 11/22.03.2024. Termenul fixat la data de 09.04.2024 nu mai este valabil. Vă rugăm să aveţi în vedere doar termenul ce va fi fixat de noul complet ce preia acest dosar, urmând să fiţi încunoştinţat despre acesta.
Document: incheieredesedinta · 2024-04-02
2023-12-21 · 08:30
Încheiere
Respinge solicitarea pârâtei, de constatare a liberării debitorului, prin oferta de plată efectuată pentru suma de 3.523,84 euro, fără TVA, ca neîntemeiată. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronun?ată astăzi, 21.12.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheieredesedinta · 2023-12-21
2023-12-05 · 10:30
Amână cauza
Amână pronun?area la data de 21.12.2023. Pronun?area hotărârii se va face potrivit art. 396 alin. 2 din C. pr. civ., prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. Pronun?ată astăzi 05.12.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: incheieredesedinta · 2023-12-05
2023-09-18 · 09:00
Civil
preschimbare termen
2023-05-29 · 11:00
Amână cauza
Admite obiecţiunile formulate de reclamantă asupra raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert Buţă Viorel Nicolae ?i revine cu adresă la expert pentru a răspunde în măsura în care copertinele sunt placate cu bond, să măsoare ?i această suprafa?ă ?i să includă în raport, la ultimele 3 obiective ?i să efectueze ?i calcule în acest sens. Respinge obiec?iunile formulate de pârâtă la raportul de expertiză. Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul cauzei. Amână judecarea cauzei la 18.09.2023 C 1-8, Ora 09,00, pentru când părţile au termenul în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa m de la 29 Mai 2023.
Document: incheieredesedinta · 2023-05-29
2023-03-27 · 11:00
Amână cauza
Încuviinţează cererea de amânarea cauzei formulată de reprezentanta convenţională a pârâtei şi va dispune amânarea cauzei pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi a formulării eventualelor obiecţiuni. Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul cauzei. Amână judecarea cauzei la 29.05.2023 C 1-8, sala 1, Ora 11,00. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 27 Martie 2023.
Document: incheieredesedinta · 2023-03-27
2023-01-09 · 11:00
Amână cauza
Numeşte expert specialitatea construcţii pe d-l Buta Viorel Nicolae. Fixează onorariu provizoriu în sumă de 2000 lei în sarcina reclamantei şi pune în vedere acesteia să depună onorariu în termen de 5 zile de la numire. Condiţionat de depunerea dovezii de achitare a onorariului se va emite adresă către expert să realizeze lucrarea şi către Biroul Local de Expertiză pentru încunoştiinţare. În situaţia în care se va primi răspuns nefavorabil de la d-l expert Buta că nu poate realiza lucrarea se va emite adresă către Biroul Local de Expertiză Giurgiu. Amână judecarea cauzei la 27.03.2023 Ora 11,00. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Ianuarie 2023
Document: incheieredesedinta · 2023-01-09
2022-11-28 · 11:00
Amână cauza
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 09.01.2023.
Document: incheieredesedinta · 2022-11-28
2022-10-31 · 11:00
Amână cauza
Comunică pârâtei interogatoriul formulat de reclamantă cu menţiunea de a răspunde în scris la acesta, sub sancţiunea prevăzută de disp. art. 358 Cod de procedură civilă. Pune în vedere părţilor, prin apărători, ca în măsura în care deţin alte înscrisuri suplimentare şi înţeleg a se folosi de acestea, să le depună la dosar. Prorogă discutarea probei cu expertiza şi obiectivelor după depunerea înscrisurilor de către părţi. Amână judecarea cauzei, şi acordă termen la data de 28.11.2022, ora 11:00, completul C 1-8, sala 3, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 31 Octombrie 2022.
Document: incheieredesedinta · 2022-10-31
Căi de atac declarate: Apel · 2026-02-27
cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) · Fond
19 termene · ultima soluție: indisponibilă
2026-10-29 · 9:00
Soluție indisponibilă
2026-04-28 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 29.10.2026, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare(achitare creanţe sau încheierea unor angajamente de plată ulterioare. Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiile legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2026-04-28
2026-01-27 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 28.04.2026, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare. Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2026-01-27
2025-10-27 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 27.01.2026, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare (pentru continuarea procedurii de reorganizare în vederea achitării obliga?iilor cuprinse în graficul de plă?i). Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2025-10-27
2025-06-16 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 27.10.2025, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare (pentru continuarea procedurii de reorganizare în vederea achitării obliga?iilor cuprinse în graficul de plă?i). Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2025-06-16
2025-03-17 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 16.06.2025, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare. Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2025-03-17
2024-12-09 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 17.03.2025, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare. Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2024-12-09
2024-09-16 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 09.12.2024, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare. Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2024-09-16
2024-04-15 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 16.09.2024, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare. Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2024-04-15
2024-01-22 · 9:00
Amână cauza
Constatând că nu există cereri cu caracter contencios, în temeiul art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, Stabileşte termen administrativ de control la data de 15.04.2024, C1 MAI, pentru continuarea procedurii de reorganizare. Fără prezenţa părţilor. Administratorul judiciar îşi va îndeplini atribuţiilor legale, în continuare, în termenele fixate de lege, va depune la dosar raportul de activitate cu dovada măsurilor întreprinse în procedură, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului stabilit, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în caz de neconformare şi va publica un extras al raportului în Buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. În măsura în care vor exista cereri contencioase a căror rezolvare sunt în atribuţia judecătorului sindic, părţile interesate vor sesiza instanţa, urmând a se fixa termen de judecată încă de la înregistrarea acestora.
Document: Rezolutie · 2024-01-22
2023-10-16 · 09:00
Amână cauza
Fixează termen administrativ de control la 22.01.2024, pentru continuarea procedurii (desfăşurare plan de reorganizare).
Document: Rezolutie · 2023-10-16
2023-06-20 · 9:00
Amână cauza
Fixează termen administrativ de control la 16.10.2023, pentru continuarea procedurii.
Document: Rezolutie · 2023-06-20
2023-03-06 · 09:00
Legea 85/2006 privind insolventa
În baza art. 139 din Legea nr. 85/2014, confirmă planul de reorganizare propus de debitorul societatea GEPOCER SOLUTIONS SRL prin administrator special. Fixează termen administrativ de control la 20.06.2023 pentru continuarea procedurii. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Galaţi, sub sancţiunea anulării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 06.03.2023.
Document: Hotarareintermediara 49/2023 · 2023-03-06
2023-03-02 · 09:00
Amână pronunţarea
Amâna pronun?area cauzei la data de 06.03.2023. Pronun?ata în ?edin?ă publica azi, 02.03.2023, solu?ia urmând a fi pusa la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei.
Document: incheiereAmanareulterioaraapronuntarii · 2023-03-02
2023-02-15 · 09:00
Amână pronunţarea
Amâna pronuntarea cauzei la data de 02.03.2023. Pronuntata în sedintă publica azi, 15.02.2023.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2023-02-15
2023-01-30 · 09:00
Amână cauza
Fixează termen de judecată în şedinţă publică la 15.02.2023, ora 9, cu citarea părţilor cu menţiunea că se va pune în discuţie cererea lichidatorului judiciar de confirmare a PLANULUI DE REORGANIZARE a debitoarei.
Document: Rezolutie · 2023-01-30
2022-10-31 · 9:00
Amână cauza
Ia act că prin Hotărârea AGA din 15.07.2022 Cernica Georgian a fost desemnat administrator special al debitoarei GEPOCER SOLUTIONS SRL. Ia act că prin Hotărârea Adunării Creditorilor din 12.09.2022 a fost confirmat CII Postolache Costel în calitate de administrator judiciar al debitoarei. Fixează termen administrativ de control la 30.01.2023, pentru continuarea procedurii.
Document: Rezolutie · 2022-10-31
2022-06-29 · 09:00
Legea 85/2006 privind insolventa
Admite cererea formulată de debitoarea societatea GEPOCER SOLUTIONS SRL din Tecuci, jud. Galaţi pentru deschiderea procedurii de insolvenţă. În temeiul disp. art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei GEPOCER SOLUTIONS SRL din Tecuci, jud. Galaţi. În temeiul disp. art. 45 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 desemnează administrator judiciar provizoriu pe CII POSTOLACHE COSTEL. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 şi fixează o remuneraţie de 1.000 lei pe lună din averea debitoarei, pe baza unui raport de activitate. În temeiul disp. art. 97 alin.1 din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar să întocmească şi să depună un raport amănun?it asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apari?ia stării de insolvenţă, cu men?ionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, în termen de 40 de zile de la data desemnării. În temeiul disp. art. 100 din Legea nr. 85/2014 dispune notificarea deschiderii procedurii asocia?ilor, ac?ionarilor, creditorilor men?iona?i în lista depusă de debitor, organului fiscal şi ORC de pe lângă Tribunalul Gala?i prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării men?iunii, precum şi tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi. Fixează termen-limită pentru înregistrarea de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere-10 zile de la primirea notificării. Fixează termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 16.08.2022. Fixează termen de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar la data de 05.09.2022. Fixează termen-limită pentru definitivarea tabelului de creanţe la data de 30.09.2022. Fixează termen pentru adunarea creditorilor la data de 12.09.2022 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului. Fixează termen administrativ de control pentru verificarea stadiului procedurii la data de 31.10.2022. Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar în termen de 2 zile de la notificarea procedurii, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii insolvenţei, iar în caz de neîndeplinire a atribuţiei contul va fi deschis de către administratorul judiciar. În temeiul disp. art. 76 din Legea nr. 85/2014 dispune comunicarea prezentei hotărâri instan?ei în a cărei jurisdic?ie se afla sediul debitorului –Judecătoria Tecuci. Executorie. Cu apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei la data de 29.06.2022.
Document: Hotarareintermediara 118/2022 · 2022-06-29
2022-06-15 · 09:00
Amână pronunţarea
Amana pronuntarea cauzei la data de 29.06.2022.
Document: incheiereAmanareinitialaapronuntarii · 2022-06-15
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
211 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 29555719
- Număr de înregistrare
- J2012000072031
- Înmatriculare
- 18 ianuarie 2012
- EUID
- ROONRC.J2012000072031
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- PETROCHIMIŞTILOR 14 B4 Municipiul Piteşti Argeş · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Bld PETROCHIMIŞTILOR 14 Piteşti ARGEŞ · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- INREGISTRAT
- Data stării fiscale
- 18 ianuarie 2012
- Înregistrare fiscală
- 14 ianuarie 2026
- Telefon
- 0741331282 · Firme cu același număr
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- DRĂGOI ANDREI-ALEXANDRU
- administrator
- NICOLAESCU MIRCEA RADU
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 6 noiembrie 2026; ultima verificare: 6 noiembrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL
- Stare de înregistrare
- INREGISTRAT din data 18.01.2012
- Înregistrare fiscală
- 18 ianuarie 2012
- Număr registrul comerțului
- J2012000072031
- Cod CAEN
- 4752
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Argeş
Contact și adrese
- Telefon
- 0741331282 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- JUD. ARGEŞ, SAT CIOCĂNEŞTI COM. CĂLINEŞTI, STR PRINCIPALĂ, NR.221B
- Strada sediului
- Str PRINCIPALĂ
- Numărul sediului
- 221B
- Localitatea sediului
- Sat Ciocăneşti Com. Călineşti
- Județul sediului
- ARGEŞ
- Strada domiciliului fiscal
- Str PRINCIPALĂ
- Numărul domiciliului fiscal
- 221B
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sat Ciocăneşti Com. Călineşti
- Județul domiciliului fiscal
- ARGEŞ
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Da
- Perioada 1: TVA de la
- 17 mai 2016
- Perioada 2: TVA de la
- 4 aprilie 2012
- Perioada 2: TVA până la
- 10 mai 2016
- Perioada 2: Anulare operată la
- 10 mai 2016
- Perioada 2: Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- TVA la încasare
- Nu
- TVA la încasare de la
- 1 ianuarie 2013
- TVA la încasare până la
- 1 octombrie 2015
- Actualizare TVA la încasare
- 25 septembrie 2015
- Publicare TVA la încasare
- 26 septembrie 2015
- Tip act TVA la încasare
- Radiere
- În registrul RO e-Factura
- Nu
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Nu
Istoric al schimbărilor observate
Sunt păstrate numai diferențele dintre verificări, începând cu activarea istoricului. Data cererii ANAF nu este tratată ca schimbare.
- 6 noiembrie 2026
- adresa domiciliu fiscal.dcod Localitate: 443 → 150
- adresa domiciliu fiscal.ddenumire Localitate: Mun. Piteşti → Sat Ciocăneşti Com. Călineşti
- adresa domiciliu fiscal.ddenumire Strada: Bld. Petrochimiştilor → Str PRINCIPALĂ
- adresa domiciliu fiscal.ddetalii Adresa: Camera 2 → fără valoare
- adresa domiciliu fiscal.dnumar Strada: 14 → 221B
- adresa sediu social.scod Localitate: 443 → 150
- adresa sediu social.sdenumire Localitate: Mun. Piteşti → Sat Ciocăneşti Com. Călineşti
- adresa sediu social.sdenumire Strada: Bld. Petrochimiştilor → Str PRINCIPALĂ
- adresa sediu social.sdetalii Adresa: Camera 2 → fără valoare
- adresa sediu social.snumar Strada: 14 → 221B
- Adresă fiscală: JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, BLD. PETROCHIMIŞTILOR, NR.14, CAMERA 2, BL.B4, SC.D, ET.PARTER, AP.4 → JUD. ARGEŞ, SAT CIOCĂNEŞTI COM. CĂLINEŞTI, STR PRINCIPALĂ, NR.221B
Achiziții publice
Explorează toate (211) →Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Autorități cu cele mai multe înregistrări
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.64 din 211 înregistrări (30,3%) · Vezi relația
SC SERVICII GENERALE MIOVENI SRL42 din 211 înregistrări (19,9%) · Vezi relația
SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL35 din 211 înregistrări (16,6%) · Vezi relația
LICEUL TEHNOLOGIC DINU BRATIANU STEFANESTI12 din 211 înregistrări (5,7%) · Vezi relația
SCOALA GIMNAZIALA DAVIDESTI10 din 211 înregistrări (4,7%) · Vezi relația
Categorii CPV frecvente
Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)91 din 211 înregistrări (43,1%) · Vezi selecția
Vopsele (Rev.2)15 din 211 înregistrări (7,1%) · Vezi selecția
Articole sanitare (Rev.2)11 din 211 înregistrări (5,2%) · Vezi selecția
Produse de curatenie (Rev.2)10 din 211 înregistrări (4,7%) · Vezi selecția
Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)10 din 211 înregistrări (4,7%) · Vezi selecția
Ponderile folosesc numărul de rânduri publicate, nu valoarea lor. Nu indică dependență economică, favoritism, livrare sau plată; loturile și câștigătorii pot produce rânduri separate.
PACHET PRODUSE INTRETINERE
Autoritate: SCOLA GIMNAZIALA TUDOR ARGHEZI
CPV 45450000-6 — Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →296 leiValoare publicată
PACHET PRODUSE INTRETINERE
Autoritate: SCOALA GIMNAZIALA DAVIDESTI
CPV 45450000-6 — Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →4.038 leiValoare publicată
Echipament sport- Bluza Trening Buddy
Autoritate: CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL IASI
CPV 37400000-2 — Articole si echipament de sport (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →15.042 leiValoare publicată
PACHET PRODUSE INTRETINERE
Autoritate: SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE
CPV 45450000-6 — Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →2.525 leiValoare publicată
PACHET PRODUSE INTRETINERE
Autoritate: SC SERVICII GENERALE MIOVENI SRL
CPV 45450000-6 — Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →1.158 leiValoare publicată
PACHET PRODUSE INTRETINERE
Autoritate: SC SERVICII GENERALE MIOVENI SRL
CPV 45450000-6 — Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →365 leiValoare publicată
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Categorie de administrare fiscală ANAF
Clasificare nominală în vigoare de la 2024-07-01. Categoria descrie administrația fiscală competentă și dimensiunea fiscală folosită de ANAF; nu este un calificativ de risc.
- Categorie
- contribuabil mijlociu
- Administrație teritorială
- Argeș
Sedii secundare administrate fiscal
ANAF publică 4 sedii secundare pentru această firmă în lista în vigoare de la 2024-07-01. CUI-ul unui sediu secundar este un cod de înregistrare fiscală și nu indică automat o persoană juridică separată.
Distribuție pe județe
Argeș4 sedii
| Denumire publicată | CUI sediu | Județ |
|---|---|---|
| TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL PITESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI | 35058820 | Argeș |
| TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL PITESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI | 35058846 | Argeș |
| TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL PITESTI PUNCT DE LUCRU PITESTI | 35058854 | Argeș |
| TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL-PUNCT DE LUCRU | 35188358 | Argeș |
Ajutoare de stat publicate
Înregistrări asociate exact prin CUI în registrul național de transparență, colectate la 1 octombrie 2026. Acordarea unui ajutor este context economic, nu restanță, sancțiune sau semnal de insolvență. Totalul însumează valoarea publicată pentru fiecare rând și nu reprezintă neapărat suma încasată.
6 înregistrări · valoare publicată 3.655.879 lei · 24 iunie 2021–24 august 2023
ajutoare limitate (secțiunea 2.1)
fonduri nerambursabile · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 100% · Activități finanțate: 4120sprijin de lichiditate sub formă de garanții (secțiunea 2.2)
garanții subvenționate · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 90% · Activități finanțate: 4120garanții pentru împrumuturi (secțiunea 3.2)
garanții subvenționate · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 80%subvenții (secțiunea 3.1)
fonduri nerambursabile · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 100%subvenții (secțiunea 3.1)
fonduri nerambursabile · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 100% · Activități finanțate: 4120garanții pentru împrumuturi (secțiunea 3.2)
garanții subvenționate · MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Intensitate publicată: 80% · Activități finanțate: 4120Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
52 activități autorizate
CAEN 3320 Rev. 3Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
CAEN 3512 Rev. 3Producția de energie electrică din resurse regenerabile
CAEN 3515 Rev. 3Comercializarea energiei electrice
CAEN 3516 Rev. 3Depozitarea energiei electrice
CAEN 4100 Rev. 3Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
CAEN 4211 Rev. 3Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
CAEN 4212 Rev. 3Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
CAEN 4213 Rev. 3Construcția de poduri și tuneluri
CAEN 4291 Rev. 3Construcții hidrotehnice
CAEN 4299 Rev. 3Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
CAEN 4311 Rev. 3Lucrări de demolare a construcțiilor
CAEN 4312 Rev. 3Lucrări de pregătire a terenului
CAEN 4321 Rev. 3Lucrări de instalații electrice
CAEN 4322 Rev. 3Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
CAEN 4323 Rev. 3Lucrări de izolații
CAEN 4324 Rev. 3Alte lucrări de instalații pentru construcții
CAEN 4331 Rev. 3Lucrări de ipsoserie
CAEN 4332 Rev. 3Lucrări de tâmplărie și dulgherie
CAEN 4333 Rev. 3Lucrări de pardosire și placare a pereților
CAEN 4334 Rev. 3Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
CAEN 4335 Rev. 3Alte lucrări de finisare
CAEN 4341 Rev. 3Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
CAEN 4342 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
CAEN 4350 Rev. 3Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
CAEN 4391 Rev. 3Activități de zidărie
CAEN 4399 Rev. 3Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
CAEN 4613 Rev. 3Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
CAEN 4618 Rev. 3Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
CAEN 4643 Rev. 3Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
CAEN 4644 Rev. 3Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
CAEN 4645 Rev. 3Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
CAEN 4647 Rev. 3Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
CAEN 4649 Rev. 3Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
CAEN 4683 Rev. 3Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
CAEN 4684 Rev. 3Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
CAEN 4690 Rev. 3Comerț cu ridicata nespecializat
CAEN 4712 Rev. 3Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
CAEN 4752 Rev. 3Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
CAEN 4753 Rev. 3Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
CAEN 4754 Rev. 3Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
CAEN 4755 Rev. 3Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
CAEN 4775 Rev. 3Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
CAEN 4776 Rev. 3Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
CAEN 4778 Rev. 3Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
CAEN 5221 Rev. 3Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
CAEN 5225 Rev. 3Activități de servicii logistice pentru transporturi
CAEN 5226 Rev. 3Alte activități anexe transporturilor
CAEN 5231 Rev. 3Activități de intermediere pentru transportul de marfă
CAEN 6812 Rev. 3Dezvoltare (promovare) imobiliară
CAEN 7111 Rev. 3Activități de arhitectură
CAEN 7112 Rev. 3Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
CAEN 8122 Rev. 3Activități specializate de curățenie
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2025. Revizia nu este specificată în acel export.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2025 | 2026-06-11 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-11-06 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-15 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Înregistrări disponibile |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.